Государственный контракт на выполнение работ «Строительство автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой - Надым

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ «Строительство автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой - Надым. 1 пусковой комплекс: п. Пангоды (км 870) – п. Правохеттинский (км 936)». 2 стадия строительства

« _____»_________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог», , действующего на основании Устава, далее «Заказчик»,

Государственное учреждение «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа», , действующего на основании Устава, далее «Заказчик-застройщик», и

__________________________________, в лице __________________________, действующего на основании _________________, далее «Подрядчик»,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с Протоколом аукционной комиссии № __________ от «__»______2010 г. Управления государственных закупок Тюменской области, заключили настоящий трехсторонний Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт реализуется в рамках пункта 2 части 1 статьи 2 Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.01.2001 г. № 000, постановления Совета Губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.01.2001 г. и Договора о взаимодействии в области строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог от 01.01.2001 г. № 000.

1.2. В целях развития транспортной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа Заказчик, Заказчик-застройщик и Подрядчик принимают на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта: «Строительство автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой - Надым. 1 пусковой комплекс: п. Пангоды (км 870) – п. Правохеттинский (км 936)». 2 стадия строительства, далее Объект.

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству Объекта, Заказчик-застройщик берет на себя обязательства принять выполненные работы, Заказчик берет на себя обязательства оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Источником финансирования Объекта является областной бюджет согласно постановлению Совета Губернаторов Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.01.2001г. «Об утверждении областной целевой программы по реализации договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа» от 01.01.2001г. «Сотрудничество» (в ред. Постановления от __________ г. № ______).

1.4. Бюджетополучателем денежных средств является Заказчик, который обеспечивает финансирование Объекта со своего лицевого счета в Департаменте финансов Тюменской области.

1.5. Технические, технологические характеристики Объекта определяются проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.6. В результате реализации инвестиционного проекта, предусмотренного настоящим Контрактом, и отдельных его этапов Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, установленных настоящим Контрактом, Приложениями № 1.1, 1.2, 1.3 «Техническое задание», приложением № 5 «Смета затрат и работ».

1.7. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журналах производства работ, которые постоянно находятся на Объекте.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет__________________ (______________________) рублей, в том числе НДС (18%) ____________ (__________________________________).

Цена Контракта формируется с учетом всех затрат и расходов, связанных с выполнением работ, а также установленных законодательством РФ налогов и сборов.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.2. Цена Контракта на 2011 год составляет _______________ (___________________________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ____________ (__________________________________).

2.3. Заказчик ежемесячно, в течение 20 календарных дней с момента предоставления Заказчиком-застройщиком формы КС-3, обеспечивает оплату работ Подрядчику, в пределах средств, в соответствии с бюджетной росписью.

2.4. Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной сметной документации с применением коэффициента контрактной цены. Коэффициент контрактной цены определяется отношением стоимости работ по Контракту к сметной стоимости. (Приложение )

2.5. Затраты за временные здания и сооружения, непредвиденные затраты не расшифровывается и оплачивается по норме, учтенной в «Смете затрат и работ».

Перебазировка строительной техники на Объект осуществляется за счет Подрядчика.

2.6. Окончательный расчет производится в месячный срок после подписания Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику.

2.7. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, Заказчиком-застройщиком не принимаются и Заказчиком не оплачиваются.

2.8. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере _______________ (___________________________________________) рублей, в виде ___________________________.

2.9. Обеспечение исполнения Контракта будет возвращено (прекращено) Подрядчику в течении 30 календарных дней после подписания Акта приема-передачи Объекта.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. В установленном порядке утверждает проектно-сметную документацию.

3.2. Своевременно финансирует со своего лицевого счета в Департаменте финансов Тюменской области инвестиционный проект в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

3.3. Ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и представляет отчетность в установленном порядке в соответствии с условиями настоящего Контракта, представляет установленную законодательством государственную статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата России.

3.4. Обеспечивает контроль за целевым расходованием бюджетных средств Тюменской области, выделенных на Объект.

3.5. Принимает участие в подписании Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

4.1.  Утверждает в производство работ проектно-сметную документацию по Объекту и передает её Подрядчику в течение 10 дней после подписания настоящего Контракта.

4.2.  Получает в установленном порядке разрешение на строительство.

4.3.  Оформляет документы по отводу земельного участка.

4.4.  Передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства.

4.5.  Передает Подрядчику копию разрешения органов исполнительной власти на использование земельного участка под строительство, копию разрешения на строительство, выданное уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

4.6.  Утверждает перечень лиц, которые от имени Заказчика-застройщика уполномочены осуществлять строительный контроль на Объекте, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

4.7. Получает разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на производство работ в местах прохождения воздушных линий электропередач, линий связи в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и других), расположенных на строительной площадке, существующих транспортных магистралей, очистных сооружений.

4.8. Организует контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия качества поставленного товара представленным сертификатом качества.

4.9. Устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, непредусмотренной нормативными документами, и сообщает об этом Подрядчику.

4.10. Осуществляет строительный контроль, надлежащим оформлением рабочей и исполнительной документации.

4.11. Представители Заказчика-застройщика имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства;

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ на Объекте.

4.12. Контролирует выполнение графика производства работ.

4.13. При предъявлении Подрядчиком выполненных работ ежемесячно подписывает акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и направляет их Заказчику.

4.14. Производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

4.15. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в ПСД, принимает по ним решения и сообщает об этом Подрядчику.

4.16. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям СНиП подписью в журнале производства работ.

4.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных проектом организации строительства, отступлений от требований к качеству работ, предусмотренных технической документацией и обязательными для сторон требованиями СНиП, дает предписание подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

4.18. Передает Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта и сдачи его в эксплуатацию.

4.19. Участвует в подписании Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику, организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта или отдельных этапов и пусковых комплексов.

4.20. Принимает от Подрядчика Объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При обнаружении дефектов в течение предусмотренного Контрактом гарантийного срока эксплуатации Объекта, вызванных некачественным выполнением работ, а также использования оборудования, материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, с привлечением представителя Подрядчика или уполномоченных им иных лиц составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов.

4.21. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановлении работ и исправлении выявленных дефектов и предъявляет Подрядчику предусмотренные Контрактом санкции.

4.22. Устанавливает по согласованию с Заказчиком разбивку Объекта строительства на отдельные этапы, очереди и пусковые комплексы.

4.23. Представляет приемочной комиссии документы, необходимые для подписания Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику.

4.24. Формирует оперативный учет, в соответствии с порядком, установленным Заказчиком.

4.25. Представляет по запросу Заказчика информацию о ходе строительства.

4.26. Дает разъяснения по техническим вопросам государственным контролирующим и надзорным органам.

4.27. После принятия решения о консервации или завершения строительства Объекта или сооружения принимает от Подрядчика законсервированные или завершенные строительством объекты и неиспользованные материальные ценности в счет ранее выданного аванса, приобретенные Подрядчиком для строительства данного Объекта, а также участвует в освидетельствовании Объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ.

4.28. Участвует в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора по выявленным случаям аварийного состояния Объекта.

4.29. Выступает в качестве Стороны или лица участвующего в деле в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1.  Подрядчик обязуется выполнить, и сдать работы в объеме и сроки, предусмотрен­ные настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями проектно-сметной документа­ции, действующими в дорожной отрасли руководящими, нормативными, рекомендательными документами и правилами приемки работ при строительстве и ремонте.

5.2. Подрядчик осуществляет страхование строительных рисков, связанных с выполнением СМР, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства. Заказчик возмещает Подрядчику затраты по платежам (страховым взносам) в пределах установленной нормы, включая в главе 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета. Порядок включения - по ст. 742 Гражданского кодекса РФ, с предоставле­нием договора страхования рисков. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанностей принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

5.3. Ежемесячно, с момента начала строительства, представляет Заказчику-застройщику выполненные работы с подписанием актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.

5.4. Подрядчик не имеет права без согласия Заказчика-застройщика менять адреса производства работ и пере­выполнять объемы работ, определенные годовой суммой затрат, указанных в Контракте. Работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

5.5. Подрядчик обязан использовать полученные финансовые средства из бюджета Тюменской области только на Объекте.

5.6. Формировать исполнительную документацию по разделам на специальные виды работ для представления и сдачи ее балансодержателю.

5.7. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода), местах производства работ мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и требованиями нормативно-технической документации.

5.8. Обеспечить поставку на место производства работ необходимых материалов, оборудо­вания, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.9. В случае складирования резерва грунта плодородного слоя почвы, строительного мусора  за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

5.10. В случае нарушения Подрядчиком земельного законодательства, в том числе: ненадле­жащее использование полосы отвода, разработка грунтовых резервов, несвоевременная ре­культивация, не возврат временно используемых земель, Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность. В обязательном порядке Подрядчик до начала работ письменно уведомляет землевладельца о работах на его землях. В случае нанесения ущерба Подрядчик оплачивает причиненные потери и убытки за свой счет в размерах установ­ленных законодательством. Возмещение данных затрат Заказчиком не компенсируется.

5.11. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком-застройщиком Проектом, Подрядчик должен разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

5.12. До начала производства конкретного вида работ Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику-застройщику проекты производства работ.

5.13. При рассмотрении и согласовании представленной Подрядчиком технической документации Заказчик-застройщик вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией.

При наличии замечаний Заказчика-застройщика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную им техническую документацию в сроки установленные Заказчиком-застройщиком.

5.14. Изготовить и установить за свой счет в начале участков производства работ информационные щиты размером 1,5х1,5 м, на которых указывается следующее: наименование объекта, вид работ, наименование Заказчика-застройщика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

5.15. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.16. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

5.17. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений.

5.18. Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

5.19. Немедленно известить Заказчика-застройщика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

5.20. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора .

Подрядчик, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком-застройщиком.

5.21. В течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в соответствии с п. 8.2. Контракта, обеспечить за свой счет, в установленные с Заказчиком сроки, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика-застройщика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

5.22. Согласовать с органами государственного надзора, в том числе ГИБДД МВД России, Порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

5.23. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком-застройщиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей, обеспечить их закрепление на местности, сохранность, геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

Контроль, проводимый Заказчиком-застройщиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.24. Немедленно известить Заказчика-застройщика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- непригодности или некачественности предоставленных материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

5.25. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.26. Представлять Заказчику-застройщику все субподрядные организации с обязательным представлением Свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ. Нести ответственность перед Заказчиком-застройщиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков. По требованию Заказчика-застройщика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

5.27. По запросу Заказчика-застройщика представлять информацию о строительстве Объекта, в том числе на электронных носителях.

5.28. Передать по окончании строительства Объекта Заказчику-застройщику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также технический паспорт Объекта на бумажном носителе и электронную копию на цифровом носителе в формате DVD-R.

5.29. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика-застройщика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.

5.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.31. Подрядчик отвечает за соответствие Объекта нормативным и контрактным документам в течение гарантийных сроков, в соответствии с разделом 8 Контракта.

5.32. Подрядчик в соответствии с пунктом 8.4. Контракта после получения письменного извещения Заказчика-застройщика о выявленных на гарантийном участке (элементе) Объекта дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика-застройщика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

5.33. Подрядчик и после гарантийного срока отвечает за нарушения, ошибки и недостатки в выполненных работах, которые Заказчик-застройщик не мог заметить во время выполнения работ на Объекте и его приемки - передачи.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик-застройщик не осуществлял надзор и контроль за ходом выполнения работ.

5.34. После принятия решения Заказчиком-застройщиком о консервации или завершении строительства Объекта или сооружения Подрядчик передает Заказчику-застройщику по акту законсервированные или незавершенные строительством объекты и неиспользованные материальные ценности.

5.35. Подрядчик обязуется в срок не более 30(тридцать) календарных дней до подписания Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Календарные сроки выполнения работ на Объекте, в том числе отдельных его этапов определяются «Календарным графиком производства строительно-монтажных работ» (Приложение ).

6.2. Начало работ: с 01 мая 2011 года

Окончание работ: 31 октября 2011 года.

6.3. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки. Корректировка сроков начала и окончания работ по Контракту не производится.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченный Объект или этапы работ. Промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся предметом оплаты по Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.2. Заказчик-застройщик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного допуска ко всем работам в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.3. Подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика-застройщика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ, а при необходимости, горюче-­смазочными материалами.

Подрядчик за 3 (трое) суток письменно информирует Заказчика-застройщика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика-застройщика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

Если Заказчик-застройщик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.4. Подрядчик за 5 (пять) дней обязан известить Заказчика-застройщика о готовности к сдаче выполненных работ.

7.5. Заказчик-застройщик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик-застройщик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления, дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.6. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца с оформлением и подписанием документов по приемке-сдаче выполненных работ (форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», Акт промежуточной приемки ответственных конструкций), в том числе на электронных носителях, либо Актом обнаруженных дефектов с указанием даты повторной приемки, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик-застройщик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, при этом все расходы, связанные с их привлечением, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

7.7. До 25 числа каждого месяца Подрядчик обязан представить акты установленной формы КС-2, КС-3, КС-6а. Основанием для оплаты Заказчиком выполненных работ является предоставленный Заказчиком-застройщиком акт формы КС-3, подписанный Заказчиком-застройщиком, Подрядчиком и Заказчиком.

7.8. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются Заказчиком.

7.9. Любое отклонение от проектных решений при производстве работ требует согласования с Заказчиком-застройщиком до начала работ. Любое отклонение от требований нормативных документов и проектной документации, не согласованное с Заказчиком-застройщиком, является дефектом.

7.10. Заказчик-застройщик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание с указанием даты, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

7.11. В случае установления Заказчиком-застройщиком в процессе выполнения работ, или при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» Заказчиком-застройщиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

7.12. Приемка законченного Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику осуществляется приемочной комиссией, создаваемой на основании приказа Главного управления строительства Правительства Тюменской области или, по его поручению, Заказчиком.

7.13. За 30 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика-застройщика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта (этапа, очереди, пусковых комплексов) от Подрядчика Заказчику-застройщику.

7.14. Подрядчик передает Заказчику-застройщику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе электронную копию на цифровом носителе в формате DVD-R в одном экземпляре (согласно перечню, переданному Заказчиком-застройщиком по настоящему Контракту), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.15. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком-застройщиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика-застройщика, согласованному с Заказчиком. В случае выявления фактов некачественного производства работ на Объекте, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика-застройщика и (или) Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения.

8 . ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.2 Продолжительность гарантийных сроков определяется в соответствии с распоряжением Минтранса России от 07.05.03 г. № ИС-414-р и составляет не менее, указанных в данном распоряжении.

8.3. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику. Гарантийные сроки начинаются с даты подписания Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком-застройщиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика-застройщика.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик-застройщик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

9 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении дорожных работ (строительстве).

9.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику-застройщику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

9.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ по строительству, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику-застройщику до приемки им выполненных работ.

9.4. Заказчик-застройщик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание, в порядке, предусмотренном в п.1.7. Контракта:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

9.5. Заказчик-застройщик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.1.7. Контракта, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении дорожных работ (строительстве);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

9.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика-застройщика и (или) Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик-застройщик и (или) Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

10.1. Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и «Календарным графиком производства строительно-монтажных работ» (Приложение к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика-застройщика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 суток до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика-застройщика о необходимости проведения приемки.

10.2. В случае если представителем Заказчика-застройщика внесены в Журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика-застройщика не допускается.

10.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актом.

10.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

10.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для Подрядчика и Заказчика-застройщика.

10.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве.

11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Заказчик, Заказчик-застройщик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком-застройщиком и Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

11.3. Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

11.3.1. В случае обнаружения дефектов, нарушений Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП и др.) и проектной документацией и подтвержденных соответствующими документами Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта за каждый выявленный Заказчиком-застройщиком факт некачественного производства работ на Объекте.

При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика-застройщика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания строительного контроля Заказчика-застройщика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства.

При выявлении повторных нарушений Заказчик помимо наложения штрафа на Подрядчика, приостанавливает текущее финансирование работ в целом по Объекту до устранения выявленных дефектов и проводит повторную проверку качества работ за счет средств Подрядчика.

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений за свой счет и возмещения убытков Заказчику.

11.3.2. За окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - неустойки в размере 0,01 % цены контракта, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

11.3.3. За нарушение сроков выполнения отдельных видов (этапов) работ (срыв установленного календарного графика производства работ) - пени в размере 0,01 % стоимости данного вида (этапа) работ за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по этапу работ.

11.3.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени в размере 0,01 % стоимости данного вида работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.3.5. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.

11.3.6. За нарушение установленных Заказчиком-застройщиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока – 0,1 % от цены контракта за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств.

11.4. Применение предусмотренных настоящим разделом Контракта санкций не лишает Заказчика-застройщика и Заказчика права, а Подрядчика обязанности на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик-застройщик и (или) Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.

11.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, телефаксов и телетекстов не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения.

12 Разрешение разногласий и споров между сторонами

12.1. Правоотношения между Сторонами регулируются законодательством РФ, Гражданским Кодексом РФ и условиями настоящего Контракта.

12.2. Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по настоящему Контракту, она должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

12.3. При возникновении между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта споров и разногласий, Стороны прилагают усилия для разрешения конфликтной ситуации путем переговоров. При отрицательном результате переговоров Стороны поручают рассмотрение спора независимой экспертизе. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком-застройщиком и (или) Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут Заказчик и Подрядчик поровну. Если одна из Сторон не может согласиться с выводами экспертизы, каждая из Сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

13 Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него),

- вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Заказчика-застройщика и (или) Заказчика, Подрядчика);

- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т. д.;

13.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично обязательства по контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в течение 3-х дней уведомить другие Стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, невыполнение которых невозможно или будет приостановлено. Документом подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

13.3. После направления такого уведомления Стороны освобождаются от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

13.4. Сторона, подвергающая действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства или прекращения контрактных отношений.

14. Срок действия, внесение изменений и порядок расторжения контракта.

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств.

14.2. Внесение изменений и дополнений в текст настоящего Контракта производится в письменной форме по соглашению Сторон.

14.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

14.4. К заключенному Контракту могут быть применены последствия недействительности сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Заказчик-застройщик, Заказчик, Подрядчик по соглашению сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам не зависящим от Заказчика- застройщика;

- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ предусмотренных «Календарным графиком производства строительно-монтажных работ» (Приложение к Контракту);

- неоднократное нарушение Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (строительстве). При этом соответствующими документами, подтверждающими нарушение требований по качеству являются двусторонний акт Заказчика-застройщика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания строительного контроля Заказчика-застройщика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи Объекта Заказчику-застройщику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, переданного Подрядчику, несёт Подрядчик.

15.3. После подписания Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику-застройщику Заказчик-застройщик принимает Объект под свою охрану и несёт риск возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

16.2. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

16.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

16.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1.  Техническое задание.

2.  Квартальное задание производства строительно-монтажных работ на 2011 год.

3.  Календарный график производства строительно-монтажных работ.

4.  Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (строительстве).

5.  Смета работ и затрат.

16.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в 4-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Юридические адреса и реквизиты сторон

17.1. Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог»

г. Тюмень, ул. , ,

,

УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области л/с,

ГБУ ТО УАД ЛСУАВД) Р. сч., К. сч.-нет

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской обл. г. Тюмень

17.2. Заказчик-застройщик:

Государственное учреждение «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства

Ямало-Ненецкого автономного округа»

ЯНАО, , тел.:(349,

, УФК по ЯНАО

(Департамент финансов ЯНАО, ГУ «Дорожная дирекция ЯНАО», л/с № )

Расчетный счет в РКЦ Салехард г. Салехард, ,

ОКПО, ОКОГУ-23270, ОКАТО-, ОКВЭД-74.14, ОКФС-13, ОКОПФ-81,

ОКТМО,

17.3. Подрядчик: