ДОГОВОР № _____

подряда на сервисное обслуживание

кран-балок, тельферов

г. Ижевск «___» __________ 2011 г.

ЗАО "Удмуртнефть-Бурение", именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Управляющего директора , действующего на основании Доверенности № 58 от 01.01.2001 года, с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию кран-балок, тельферов (далее «оборудования»). Под сервисным обслуживанием в настоящем договоре понимается выполнение работ, виды и перечень которых определены в Приложении № 1 к настоящему договору. Периодичность работ определяется в соответствии с графиком производства и расчета ориентировочной стоимости работ (Приложение ).

1.2. Наименование, количество, сроки исполнения, согласовываются сторонами в заявках (Приложение ), подаваемых по форме и в порядке, предусмотренным настоящим договором и регламентом сервисного обслуживания оборудования с использованием производственных мощностей Подрядчика для Заказчика (Приложение ).

1.3. Результатом выполненных работ по сервисному обслуживанию является поддержание и восстановление технологических и эксплуатационных свойств оборудования согласно требований паспорта на кран-балки, тельфера.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма договора на дату заключения ориентировочно составляет _________ (_______________) рублей ___ копеек, НДС 18% - ______ рублей, сумма с НДС ________ (_________________) рублей _____ копеек.

2.2. Все выполненные работы принимаются только при наличии первичного акта, подписанного на месте производства работ ответственным специалистом по направлению от Заказчика и представителем Подрядчика с указанием объема выполненных работ и наличия (отсутствия) претензий к качеству выполненных работ.

2.3. Окончательная стоимость работ по сервисному обслуживанию определяется на основании согласованного акта выполненных работ (Приложение ) и калькуляции стоимости ремонта (Приложения № 7/1, 7/2, 7/3). Окончательная стоимость не может превышать стоимость, указанную в Приложении № 5 и включает в себя стоимость материалов и запасных частей, необходимых для проведения работ, ориентировочный перечень материалов и запасных частей зафиксирован в Приложениях № 8, № 9, № 10.

2.4. Заказчик после получения от Подрядчика актов выполненных работ обязан их рассмотреть и возвратить один подписанный экземпляр не позднее пяти дней с момента получения.

2.5. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в соответствии с реквизитами указанными в разделе 10 настоящего договора, после 30, но не более 60 календарных дней после подписания Акта о выполненных работах, калькуляции стоимости ремонта, предоставления оригинала счет-фактуры.

2.6. Заказчик после получения от Подрядчика актов выполненных работ обязан их рассмотреть и возвратить один подписанный экземпляр не позднее пяти дней с момента получения.

2.7. Счета – фактуры, акты выполненных работ, реестры и накладные предоставляются Подрядчиком не позднее 2 дней до окончания отчётного месяца.

2.8. Счета – фактуры, предъявленные Подрядчиком, должны быть проверены Заказчиком в течение пяти рабочих дней.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Взаимоотношения между Сторонами, касающиеся исполнения обязательств по настоящему договору, нормативных сроков выполнения работ и гарантийных сроков, контроля за производством работ, отчетности, порядка сдачи-приемки выполненных работ, регламентируются требованиями Гражданского Кодекса РФ, иными законодательными и нормативными актами, а также «Регламентом взаимоотношений между -Бурение» и ______ «___________» (Приложение ) и другими документами, согласованными Сторонами.

3.2. Ориентировочный ассортимент материалов используемых для выполнения работ по настоящему договору определяется согласно Приложений № 8, 9, 10 настоящего договора.

3.3. Основанием для выполнения работ предусмотренных условиями настоящего договора, для Подрядчика является согласованная Сторонами уточненная ежемесячная заявка.

3.4. Сдача - приемка выполненных работ производится уполномоченными представителями Сторон:

а) по комплектности согласно акту сдачи (Приложение );

б) по качеству согласно ГОСТам и ТУ.

3.5. Подрядчик после осмотра, предназначенного в ремонт оборудования Заказчика, совместно с Заказчиком составляют ведомость дефектов. На основании ведомости дефектов Подрядчик составляет калькуляцию на ремонт оборудования (при составлении калькуляции Подрядчик руководствуется расценками, утвержденными в Приложениях № 7/1, 7/2, 7/3 настоящего договора), после чего калькуляция, согласовывается у Заказчика. Согласованная Заказчиком калькуляция, является основанием для начала работ по ремонту оборудования».

Ведомость дефектов является обязательным приложением к акту выполненных работ. Ведомость дефектов составляется по форме ОС-16 и должна содержать перечень выявленных неисправностей при разборке оборудования.

3.6. Доставка оборудования на ремонт и вывоз из оборудования из ремонта, осуществляется транспортными средствами Подрядчика и за его счет.

3.7. После проведения технического обслуживания оборудования Подрядчик гарантирует наработку оборудования не менее 1 месяца.

3.8. После проведения текущего ремонта оборудования Подрядчик гарантирует наработку оборудования не менее 6 месяцев эксплуатации оборудования, после проведения капитального ремонта не менее 12 месяцев эксплуатации.

3.9. Перед началом обслуживания оборудования Подрядчиком должен быть подписан двухсторонний акт о техническом состоянии оборудования на момент начала работ по договору.

3.10. Заказчик обязуется назначить ответственных лиц за эксплуатацию оборудования.

3.11. При возникновении необходимости выполнить срочный объем работ, возникший в результате чрезвычайного происшествия или аварии у Заказчика, Заказчик направляет Подрядчику заявку (Приложение ), начало исполнения, которой обязательно в течение 8-и часов с момента ее получения Подрядчиком.

3.12. Заказчик оставляет за собой право уменьшить объемы работ по настоящему договору в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только фактически выполненные работы. Упущенная выгода и иные убытки возмещению не подлежат.

3.13. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании», изложенные в Приложении № 11 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

Подрядчик обязан немедленно уведомлять Заказчика обо всех происшествиях несчастных случаях, пожарах, авариях, инцидентах, произошедших при выполнении договорных работ. В случае сокрытия Подрядчиком от Заказчика фактов происшествий при производстве договорных объемов работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 (сто) тыс. рублей за каждый такой факт.

3.14. Подрядчик ежеквартально предоставляет до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом Заказчику акт сверки взаимных расчетов.

3.15. Подрядчик предоставляет перечень лиц, которым предоставлено право подписывать первичные учетные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и др.) по форме Приложения № 12 и надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи указанных лиц.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « 31 » декабря 2011 г. в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора полностью (расторгнуть договор в одностороннем порядке) или в части (уменьшить объем работ), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за месяц. Убытки, возмещаемые Заказчиком Подрядчику, в этом случае ограничиваются оплатой фактически выполненного объема работ. Упущенная выгода и иные убытки возмещению не подлежат.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, если их размер не ограничен условиями настоящего договора.

5.2. Убытки, понесенные стороной договора, в случае добровольного удовлетворения, подлежат возмещению за счёт виновной стороны в течение 30 дней с момента получения документов, подтверждающих понесенные убытки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

5.4. За несвоевременное выполнение работ Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 1 % от суммы несвоевременно выполненных работ за каждый день (если срок установлен в часах - за каждый час) просрочки. Подрядчик оплачивает Заказчику время простоев бригады Заказчика (его субподрядчиков) по ставке 6 700 рублей, без НДС в час, а также возмещает причинённые простоем убытки. Время простоя исчисляется в следующем порядке:

·  если срок ремонта установлен в днях: с 0 часов 00 минут дня, следующего за днём, когда работы должны быть окончены до 0 часов 00 минут дня, следующим за днём фактического окончания работ Подрядчиком;

·  если срок ремонта устанавливается в часах: с первой минуты часа, следующего за часом, когда работа должна быть окончена, до 60-й минуты часа, в течение которого работы фактически завершены.

5.5. Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, возникшие по вине Подрядчика, включая уплату Заказчиком санкций и штрафов по условиям договора и другим издержкам с этим связанных, в пределах вины Подрядчика, в том числе и в случае нарушения Подрядчиком законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

5.6. В случае утраты имущества Заказчика (его части), находящегося у Подрядчика, в результате кражи, подтвержденной документами компетентных государственных органов, Подрядчик уплачивает Заказчику сумму реального ущерба, причиненного в результате данной утраты. С момента осуществления выплат Заказчик приобретает право регрессного требования к виновному лицу.

5.7. При обнаружении некачественного выполнения работ, Заказчик обязан не позднее пяти дней с момента обнаружения дефекта известить Подрядчика. Причины выхода из строя оборудования и виновная сторона определяются двухсторонним актом.

5.8. При установлении виновности Подрядчика, он обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком в двухстороннем акте. В случае непринятия Подрядчиком мер по устранению недостатков он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 % от стоимости некачественно выполненных работ.

5.9. В случае не устранения Подрядчиком собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе:

·  за свой счет устранить недостатки выполненных работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Подрядчика в том числе путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику по Договору;

·  соразмерно уменьшить установленную настоящим договором стоимость работ;

·  взыскать неустойку в соответствии с п. 5.4. настоящего договора.

5.10. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи оборудования в ремонт Подрядчик вправе перенести ремонт на более поздний срок, согласованный сторонами.

5.11. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения третьих лиц - и работников этих лиц), появившихся на рабочем месте (далее по тексту - Объект) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Подрядчик обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исклю­чением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на тер­ритории Объектов.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые могут возникнуть после подписания настоящего Договора в месте его исполнения.

6.2. Такие форс-мажорные обстоятельства без ограничения включают в себя законодательные акты запретительного характера, издаваемые органами государственной и исполнительной власти, военные действия, стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары не по вине сторон, наступление предельных критических температур.

6.3. Сторона, утверждающая, что имели место форс-мажорные обстоятельства, направит другим Сторонам письменное уведомление в течение пяти календарных дней после даты, когда такой Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства. Уведомление должно содержать описание характера форс-мажорного обстоятельства и воздействие на выполнение условий настоящего Договора. Любая Сторона, заявившая о наступлении форс-мажорного обстоятельства, должна в кратчайшие сроки представить другим Сторонам надлежащие доказательства, подтверждающие факт наступления форс-мажорного обстоятельства. Если форс–мажорные обстоятельства длятся дольше 3-х месяцев, одна из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

6.4. После того, как данное форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать выполнению настоящего Договора, Сторона, заявившая о наступлении такого обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс – мажорное обстоятельство изменило ход выполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий 20 дней с момента получения.

7.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

8.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

8.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий

настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

8.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

8.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

9. Заключительные положения

9.1. Акты выполненных работ по настоящему договору подписываются уполномоченными представителями сторон.

9.2. Подрядчик обязан в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику список должностей- уполномоченных представителей, имеющих право подписи документов. При необходимости вносить соответствующие изменения в указанный список с уведомлением Заказчика.

9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.4. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую отношение к реализации условий данного договора, которая является конфиденциальной. При необходимости одной из сторон дать такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой стороны. Заказчик имеет право передать информацию в без согласования с Подрядчиком.

9.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, платежных реквизитов, не позднее 10-ти дней со дня изменения.

9.8. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

9.9. При условии передачи подлинного документа другой Стороне в течение 10 рабочих дней с момента отправления факсимильного сообщения, документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.

9.10. Все предварительные договоренности, соглашения теряют силу со дня подписания настоящего договора.

9.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение (Перечень блоков и видов работ, выполняемых по договору);

Приложение (Заявка);

Приложение (Акт сдачи оборудования в ремонт);

Приложение (Акт выполненных работ);

Приложение (Ориентировочный график производства и расчет ориентировочной стоимости работ);

Приложение (Регламент сервисного обслуживания кран-балок, тельферов с использование производственных мощностей _____________ для -Бурение»);

Приложение /1(Калькуляция на техническое обслуживание оборудования);

Приложение /2 (Калькуляция на текущий ремонт оборудования);

Приложение /3 (Калькуляция на капитальный ремонт);

Приложение (Ориентировочный расход запасных частей и материалов на техническое обслуживание кран-балок, тельферов по ЗАО "Удмуртнефть - Бурение");

Приложение (Ориентировочный расход запасных частей и материалов для текущего ремонта кран-балок, тельферов по ЗАО "Удмуртнефть-Бурение");

Приложение (Ориентировочный расход запасных частей и материалов для капитального ремонта кран-балок, тельферов по ЗАО "Удмуртнефть-Бурение".);

Приложение (Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании и арендующим имущество компании);

Приложение (Список уполномоченных лиц).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

г. Ижевск «____» _____________ 2010 г.

Заявка

на ________________ ремонт оборудования

на _____________ (дата)

Приложение

к договору №_____ -11

от «____»________2011 г.

г. Ижевск «____» _____________ 2011 г.

Акт

Сдачи оборудования в ремонт.

Представитель -Бурение» в лице ______________________________, передал представителю ___________________ в лице _________________________, оборудование для проведения ________________ ремонта

"___" __________ 20__ г. в ____ час.

Состояние оборудования при передаче: ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

Сдал оборудование в ремонт ______________ / ______________/

Подрядчик:

Принял оборудование в ремонт______________ / ______________/

Приложение

к договору №_____ -11

от «____»________2011 г.

г. Ижевск «____» ___________ 2011 г.

Акт

Выполненных работ

К договору № ___ от _____________ 20__г. на ремонт кран-балок, тельферов.

Мы, нижеподписавшиеся: от лица Заказчика ______________________, и от лица Подрядчика ___________________, составили настоящий акт о том, что согласно договору в __________ месяце 20__г. выполнены следующие работы:

Всего выполнено работ на сумму:____________________________, в том числе НДС________руб. ____копеек

Приложение

к договору №_____ -11

от «____»________2011 г.

г. Ижевск «____» ___________ 2011г.

РЕГЛАМЕНТ

сервисного обслуживания кран-балок, тельферов

с использованием производственных мощностей

______ «________»

для -Бурение»

г. Ижевск 2011г

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент регулирует отношения между -Бурение» (-Б»), именуемым в дальнейшем Заказчик, и _____ «________», именуемым в дальнейшем Подрядчик.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок организации работ по сервисному обслуживанию и ремонту кран-балок, тельферов (далее «оборудование»).

1.3. Регламент разработан на основе нормативных документов по изготовлению, ремонту оборудования и практического опыта его эксплуатации в -Б».

1.5. Главной целью введения данного Регламента является увеличение наработки на отказ оборудования за счет повышения технологической дисциплины, качества ремонтных работ и ответственности обеих сторон, непосредственно участвующих в обслуживании, ремонте и эксплуатации.

1.6. Подрядчик осуществляет весь комплекс работ, связанных с ремонтом оборудования. При проведении обслуживания согласно графика Подрядчик проводит осмотр оборудования, проверяет работоспособность узлов, производит регулировку клапанов и рычагов включения скоростей и обеспечивает необходимым количеством ЗиП для бесперебойной работы в течение месяца.

1.7. Персонал, допущенный к ремонту и обслуживанию оборудования, должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, предусмотренными для данного вида работ, согласно отраслевым нормам.

1.8. Персонал, допущенный к ремонту оборудования, должен быть обеспечен необходимым оборудованием, инструментом и средствами защиты, пользоваться ими согласно инструкциям по охране труда, имеющихся у Заказчика и Подрядчика.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА

2.1. Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика строятся на основании согласованного план-графика проведения сервисного обслуживания и ремонта оборудования, а также требований данного регламента.

2.2. Служба главного механика Заказчика перед планируемым обслуживанием представляет Подрядчику письменную заявку на ориентировочное количество ТО и ремонтов оборудования с целью приведения его к оптимальным параметрам работы, подписанную уполномоченным представителем. В заявке должно быть указано дата проведения обслуживания и ремонтов, месторасположение оборудования, ФИО лица, ответственного за эксплуатацию.

2.3. Заявка на подготовку оборудования (из обменного фонда) для замены на скважине подается Заказчиком в письменной форме за сутки до начала выполнения работ, а на выходные и праздничные дни за 2-е суток.

2.4. Окончательное количество заявок и очередность их выполнения по времени устанавливается в 17 ч 00 мин. на вечернем селекторном совещании Подрядчика с Заказчиком с последующим письменным подтверждением, с учетом технических и технологических возможностей Подрядчика, а также норм времени на погрузочно-разгрузочные работы (1 час), на монтаж/демонтаж (2 часа) и времени переезда ремонтной бригады.

2.5. Подтверждение принятых заявок на текущие сутки производится на утреннем селекторном совещании Заказчика и Подрядчика с 7 ч 30 мин до 8 ч 30 мин.

2.6. В силу производственной необходимости Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право на корректировку графика не менее чем за 2 часа до выезда ремонтной бригады на ремонтные или монтажно – демонтажные работы с оборудованием. В противном случае Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков ремонта и обслуживания оборудования и возможных простоев бригад -Б».

2.7. В случае переноса времени ремонта или монтажа/демонтажа оборудования по принятым и подтвержденным заявкам, время выполнения работ (монтажа/демонтажа) стороны согласовывают дополнительно.

2.8. Ответственные представители Заказчика и Подрядчика, назначенные в соответствии с пунктом 3.10. настоящего договора обязаны вести журнал учёта эксплуатации оборудования, где в обязательном порядке должны фиксироваться: - дата ввода оборудования в эксплуатацию; - ежедневная наработка оборудования; - проводимые ремонтные работы на оборудовании.

2.9. Время ожидания начала производства работ по ремонту или монтажу/демонтажу оборудования устанавливается в количестве 2-х часов и претензии по простою бригад -Б» и монтажных звеньев сторонами не предъявляются.

3. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Подрядчик своевременно и качественно готовит оборудование Заказчика для обменного фонда или его узлы, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.2. Подрядчик обеспечивает испытание всех узлов оборудования на стендах, результаты испытания заносятся в гарантийный паспорт.

3.3. Подрядчик ведет учет проведенных ремонтных работ, организует банк данных, в который записывает виды проведенных ремонтов, количество и типы замененных узлов и деталей.

По итогам работы каждого месяца составляется аналитический отчет по видам ремонта на все узлы оборудования, с предоставлением отчета Заказчику до 8 числа месяца, следующего за отчётным.

3.4. Подрядчик обеспечивает отгрузку оборудования в комплектации и с характеристиками, соответствующими нормативно-технической документации на оборудование и согласно поданной заявке.

3.5. Транспортирование и разгрузка оборудования:

3.5.1. Заказчик обеспечивает беспрепятственный подъезд для выгрузки и загрузки оборудования.

3.5.2. Транспортирование оборудования осуществляется Подрядчиком на специально оборудованном транспорте.

3.5.3. Погрузку и выгрузку оборудования производит при помощи манипулятора спец. агрегата или специальной техникой работники Подрядчика, обученные и имеющие удостоверение на данный вид работ люди. Установку и регулировку оборудования также осуществляет ремонтная бригада Подрядчика.

3.5.4. Падение, удары оборудования при погрузочно-разгрузочных работах не допускаются.

3.5.5. Представитель бригады -Б» осуществляет визуальный осмотр оборудования при разгрузке на предмет наличия механических повреждений и наличия бирки с заводским номером.

4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Монтаж-демонтаж оборудования производится ремонтной бригадой Подрядчика не менее двух человек.

4.2. Представитель Подрядчика и мастер -Б» расписываются в гарантийном паспорте (формуляре) оборудования о сдаче-приемке выполненных работ.

Запрещается производить монтажные работы в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного паспорта на монтируемое оборудование;

- при технически неисправном, а также неправильно выставленном подъемном агрегате;

- при несоответствии состояния площадки (замазученность, захламленность) правилам ТБ;

- в темное время суток без достаточного электрического освещения (менее 100 люкс);

- при скорости ветра 15 м/с и более;

- во время грозы, ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 50 м;

- при скорости ветра более 3 баллов (3,4-5,4) и температуре окружающей среды -30оС и ниже;

- при скорости ветра менее 3 баллов и температуре окружающей среды -35о С ниже.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Обслуживание и контроль за работой оборудования в процессе эксплуатации осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации на оборудование персоналом УН-Б (ежедневное обслуживание, смазка) и ремонтной службой Подрядчика (настройка оборудования). Контроль за работой оборудования производится не реже одного раза в месяц.

5.2. По прибытии на место работ представитель Подрядчика производит внешний осмотр оборудования, комплектацию, проверяет общее состояние и режим работы.

5.3. Данные о наработке оборудования, а также все работы, проведенные с ним Подрядчиком, в обязательном порядке заносятся в журнал оборудования с обязательной отметкой исполнителя работ.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует безотказную работу оборудования при условии надлежащего хранения, транспортировки и эксплуатации в -Б».

6.1.1. После проведения текущего ремонта оборудования Подрядчик гарантирует наработку оборудования не менее 2000 часов эксплуатации оборудования, после проведения капитального ремонта – 5000 часов.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

7.1. Настоящий Регламент утверждается руководителями Заказчика и Подрядчика после согласования со всеми заинтересованными службами, указанными в Регламенте.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся по инициативе участников процесса распоряжениями руководителей Заказчика и Подрядчика, после предварительного обсуждения на совместном техническом совещании по вопросам, связанным с системой сервисного обслуживания кран-балок, тельферов для -Б».

Приложение

к договору №_____ -11

от «____»________2011 г.

г. Ижевск «____» _____________ 2011 г.

Список уполномоченных лиц

Фамилии, образцы подписей должностных лиц Подрядчика, которым предоставлено право, подписывать первичные учетные документы (счета-фактуры, акты приема - сдачи выполненных работ, накладные и др.)