Договор подряда № _____

на выполнение работ по автоматизации отстойников промывной воды ЗСВ

ПУ "Мосводоподготовка"

г. Москва "___" ____ ____ 2011 г.

Московское государственное унитарное предприятие (МГУП) "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "Заказчик", "Мосводоподготовка" , действующего на основании доверенности от "01" января 2011 г. -Юр, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок (Акт Единой комиссии МГУП "Мосводоканал" от ________ №_____) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по автоматизации отстойников промывной воды ЗСВ ПУ "Мосводоподготовка" (далее: "оборудование").

1.2. Содержание работ по настоящему Договору, технические, экономические и другие требования к предмету Договора определены Техническим заданием (Приложение 1), составляющим неотъемлемую часть Договора.

1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами, на своем оборудовании, с применением своих механизмов.

1.4. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

- начало: "_____" декабря 2011 г.;

- окончание: "______" декабря 2011 г.

2.Сумма Договора, стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Сумма настоящего Договора составляет _______ (_____________________) рублей ___копеек, в том числе НДС _______ (_________________________) рублей___копеек.  

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Сметы (Приложение 2) и Протокола твердой договорной цены (Приложение 3).

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета Подрядчика.

3. Обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы по автоматизации оборудования в соответствии с технической документацией его изготовителя, а также нормативными документами РФ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

3.1.2. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.3. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, а также его отдельных деталей, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу оборудования.

3.1.4. Оказывать специалистам Заказчика техническую (консультационную) поддержку по эксплуатации оборудования с 08:00 по 17:00часов ежедневно.

3.1.5. До начала проведения работ по настоящему Договору направить своих сотрудников (согласно представляемому Заказчику списку), для проведения вводного инструктажа в отдел (службу) охраны труда. Допуск к работе работников осуществлять только после проведения вводного инструктажа.

3.1.6. Совместно с Заказчиком вести журнал учета выполненных работ по настоящему Договору (журнал должен быть прошнурован, пронумерован, а также подписан уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика после каждой выполненной работы и скрепляется печатями).

3.1.7. В случае выявления Подрядчиком угрозы выхода оборудования из строя и/или необходимости его ремонта - немедленно известить об этом Заказчика.

3.1.8.  Обеспечить при производстве работ соблюдение мер пожарной и экологической безопасности, выполнение требований Правил по технике безопасности и охране труда, соблюдать установленный пропускной режим и режим работы Заказчика.

3.1.9.Производить вывозку мусора с оформлением необходимой документации.

3.1.10. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.2. Принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.3. Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с технической документацией.

4.1.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, которые будут осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.5. Совместно с Подрядчиком вести журнал учета выполненных работ по настоящему Договору (журнал должен быть прошнурован, пронумерован, а также подписан уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика после каждой выполненной работы и скреплен печатями).

4.1.6. Предоставить Подрядчику имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на оборудование в случае, если такая документация у Подрядчика отсутствует.

4.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Подрядчика (по списку, заблаговременно представленному Подрядчиком) на объекты Заказчика к месту нахождения оборудования.

4.1.8. До начала исполнения обязательств по настоящему Договору, провести вводный инструктаж с работниками Подрядчика в отделе охраны труда.

4.1.9. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

5. Сдача и приемка работ

5.1. По завершении работы по автоматизации Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 4). Акт составляется на основании журналов учета выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Актов сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или представить мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. В течении пяти дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством Подрядчиком направляется счет-фактура, подписанная руководителем и главным бухгалтером, либо лицами уполномоченными на основании доверенности.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации оборудования обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Форс-мажорные условия

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы: пожара, стихийных бедствий, военных действий или других не зависящих от сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороне возможных убытков.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, документально подтвердив факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. Порядок разрешения споров, претензии сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке.

8.2. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом.

8.3. В претензии указываются:

- требования заявителя;

- сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

-обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на законодательство;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;

- перечень прилагаемых к претензии документов.

8.4. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требования, или надлежаще заверенные копии либо выписки из документов, если эти документы отсутствуют у другой стороны.

8.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки. Если к претензии не приложены документы, необходимые для её рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

8.6. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) дней.

8.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом.

8.8. В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;

- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ;

- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

8.9. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

8.10. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявителя.

8.11. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.

8.12. Если в ответе контрагента "о признании претензии" не сообщается о перечислении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой об исполнении (принятия к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (двадцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К поручению прилагается ответ должника.

8.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на­стоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода­тельством РФ.

9.2. За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Подряд­чик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

9.3. За нарушение договорных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе потре­бовать от него уплаты:

-  в случае просрочки исполнения обязательств по производству работ в сроки, установленные Договором - неустойки в размере 3 (трех) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению по Договору, за каждый день просрочки исполне­ния обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного До­говором срока исполнения обязательств по выполнению работ;

-  в случае нарушения обязательств по выполнению в объеме, предусмотрен­ном Договором - неустойки в размере 3 (трех) процентов от стоимости работ, под­лежащих выполнению по Договору, за каждый день просрочки до момента испол­нения обязательств Подрядчиком по выполнению работ в надлежащем объеме;

- в случае выполнения работ ненадлежащего качества - неустойки в размере 3 (трех) процентов от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненад­лежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, до момента устранения недостатков выполненных работ.

9.4. В случае расторжения настоящего Договора в связи с ненадлежащим испол­нением Подрядчиком своих обязательств, последний уплачивает Заказчику неус­тойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, преду­смотренных Договором.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обяза­тельств по настоящему Договору, Заказчик производит оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

9.6. В случае, если Подрядчиком будут допущены нарушения, за которые на Заказчика уполномоченными органами будут наложены штрафные санкции, Подрядчик возмещает Заказчику убытки в течение 3-х дней со дня представления Заказчиком документов, подтверждающих наложение штрафных санкций. В случае невозможности уплаты Подрядчиком вышеуказанных сумм, Заказчик имеет право удержать ее из платежа, причитающегося Подрядчику.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке, установленным действующим законодательством.

10.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.3.1. Необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.3.2. Задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 15 рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика.

10.3.3. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору.

10.3.4. Систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком работ по настоящему Договору.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с "__"____2011 г., при условии внесения его в единый реестр Договоров Заказчика, и действует до полного исполнения сторонами своих договорных обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.

11.3. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

11.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам сведения, содержащихся в документах, оформляющих совместную деятельность в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

-  Приложение 1 – Техническое задание.

-  Приложение 2 – Смета.

-  Приложение 3 – Протокол твердой договорной цены.

-  Приложение 4 - Форма Акта сдачи–приёмки выполненных работ.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

12.1. Заказчик: МГУП "Мосводоканал"

г. Москва, Плетешковский пер., 2

Плательщик: ПУ "Мосводоподготовка" МГУП "Мосводоканал"

г. Москва, 1-я Северная линия, дом 1, тел. (4, факс (4

ИНН , КПП  р/с 40 602 810 400 000 000 025 в ОАО КБ  "Мосводоканалбанк" г. Москвы БИК  к/с 30 101 810 100 000 000 260, ОКПО , ОКОГУ 23260, ОКВЭД 41.00.2

12.2. Подрядчик: ___________________________________________________________

Адрес: _____________________________________телефоны_____________________________

Р/С __________________________в_________________________________________________

К/С __________________, БИК__________ ОКПО ___________, ИНН __________

Подписи сторон: