Договор на выполнение проектных работ

ДОГОВОР № ________

на выполнение проектных работ

г. Ухта “____ ” ____________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром трансгаз Ухта”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующего на основании доверенности № 000/2009 от 01.01.2001г., с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании____________________________________________________________,

именуемого в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии №____ от ___________, заключили между собой нижеследующий договор:

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

Принятые в настоящем договоре термины означают следующие значения, если только контекст не предусматривает другое:

“Заказчик” - ООО “Газпром трансгаз Ухта” - организация, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством РФ, уполномоченная Инвестором организация осуществляет реализацию Проекта.

“Исполнитель” - _____________________________, организация, определенная “Заказчиком” для выполнения проектных работ по Объекту на конкурсной основе.

“Объект“ – «Обустройство Югидского НГКМ. Ликвидация незавершенного строительством объекта».

“Стороны” - “Заказчик” и “Исполнитель”.

“Договор” - настоящий документ с приложениями, подписанный Сторонами, а также Дополнительные соглашения, которые могут быть подписаны Сторонами во время реализации настоящего договора.

“Документация” – комплект проектной, рабочей и технической документации на весь объем Работ и услуг, необходимый для осуществления ликвидации Объекта, разработанной в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, стандартами и законодательством, действующим в Российской Федерации.

“СНиП” - строительные нормы и правила, действующие в Российской Федерации.

“Договорная цена” - стоимость проектных работ в текущих ценах.

“Субподрядчик” (Субпроектировщик) - организация, привлеченная “Исполнителем” для выполнения отдельных видов проектных работ.

“Приостановка” - приостановка проектных работ по объекту по указанию “Заказчика” на определенный срок с уведомлением об этом “Исполнителя”.

“Срок выполнения работ” - предусмотренный договором и календарным планом срок выполнения проектных работ.

“Срок действия договора” - срок, предусмотренный для исполнения обязательств по договору с момента подписания договора до выдачи “Исполнителем” документации и полной оплаты выполненных Работ “Заказчиком”.

“Работы” – выполнение проектных работ в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, стандартами и действующим законодательством по объекту «Обустройство Югидского НГКМ. Ликвидация незавершенного строительством объекта».

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. “Заказчик” поручает, а “Исполнитель” принимает на себя обязательство разработать проектную документацию в соответствии с действующим законодательством по объекту: «Обустройство Югидского НГКМ. Ликвидация незавершенного строительством объекта».

2.2. Технические, экономические и другие требования к Работам, являющиеся предметом договора, излагаются в Задании на разработку проектной документации (приложение №1), являющихся неотъемлемой частью договора.

2.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов и Работы в целом определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора (приложение №2).

2.4. Созданная в результате выполнения Работ документация должна соответствовать требованиям СНиП и другим действующим нормативным документам.

2.5. Возникшие дополнительные Работы по данному Объекту оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения до начала выполнения Работ.

Статья 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненную документацию согласно настоящему договору “Заказчик” производит оплату “Исполнителю” в сумме _________________ руб., в том числе НДС _______ _____руб. на основании сводной сметы (Приложение ).

Проведение экспертиз оплачивается “Исполнителем” с последующим возмещением стоимости экспертизы “Заказчиком” на основании представленных Исполнителем подтверждающих документов.

3.2. Договорная цена формируется на основании приложенной к договору сводной сметы (приложение №3), составленной на основании действующих справочников базовых цен на проектные и изыскательские работы с применением коэффициента инфляции. В отдельных случаях, при невозможности расценить Работу по “Сборникам”, составляется смета по трудозатратам.

3.3. Договорная цена может быть изменена только по письменному согласованию сторон в результате изменения законодательства РФ, государственного регулирования по налогам, таможенным сборам, пошлинам, отчислениям, действующим в регионе, индексов удорожания ПИР.

3.4. Оплата за выполненные Работы производится в течение 60 календарных дней с даты получения счёта-фактуры, оформленного в соответствии с п.3 ст.168 и пп. 5,6 ст. 169 НК РФ, выставленного на основании подписанного «Заказчиком» без замечаний акта сдачи-приемки выполненных Работ. Общая сумма платежей за выполненные Работы по договору не может превышать 80% от суммы договора.

“Заказчик” может задержать оплату выполненных Работ на срок до 3-х месяцев без применения штрафных санкций со стороны “Исполнителя” по причине отсутствия у “Заказчика” средств.

3.5. Окончательный расчет «Исполнителю» по договору в размере 20% производится после передачи Заказчику оригиналов положительных заключений экспертиз, согласований отделов и служб ООО “Газпром трансгаз Ухта” в течение 60 календарных дней с даты получения положительных заключений и согласований.

«Заказчик» вправе задержать оплату выполненных «Исполнителем» Работ в случае получения отрицательного заключения экспертизы и (или) не согласования отделов и служб трансгаз Ухта» до момента получения положительных заключений экспертиз и (или) согласований отделов и служб трансгаз Ухта».

3.6. Стороны ежеквартально оформляют акт сверки взаиморасчетов.

Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по договору или этапам, согласно Календарного плана (Приложение ) осуществляется сопроводительными документами

“Исполнителя” (письмами и накладными).

4.2. По завершению Работы “Исполнитель” представляет “Заказчику” акт сдачи-приемки выполненных Работ.

“Заказчик” в течение 60 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки Работы обязан направить “Исполнителю” подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа “Заказчика” от приемки Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и исправлений и сроков их выполнения. Предельный срок исправлений и доработок - 30 календарных дней. При обнаружении «Заказчиком»

или органом экспертизы промышленной безопасности отступлений документации и (или) результатов инженерных изысканий и другой технической документации от, требований нормативных технических документов, допущенных по вине «Исполнителя», «Исполнитель» по письменному требованию «Заказчика» безвозмездно выполняет корректировку документации и, при необходимости, производит дополнительные изыскательские работы в установленные «Заказчиком» сроки, а также возмещает “Заказчику” причиненные убытки.

В случае не устранения указанных недостатков в установленный «Заказчиком» срок “Исполнитель” уплачивает “Заказчику” неустойку в соответствии с п.6.2. настоящего договора.

4.4. «Исполнитель» в течение 5-ти календарных дней после получения подписанного без замечаний акта сдачи-приемки выполненных Работ предъявляет счет-фактуру по форме, соответствующей требованиям налогового законодательства РФ.

4.5. В случае досрочного выполнения Работ “Исполнитель” вправе досрочно предоставить “Заказчику” выполненные Работы, а “Заказчик” принять Работы и оплатить согласно п. п.3.4 и 3.5 настоящего договора.

4.6. Если в течение 60 дней после направления акта сдачи-приемки “Заказчику”, подписанный акт сдачи-приемки Работ или мотивированный отказ от приемки Работ не поступил к “Исполнителю”, Работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному “Исполнителем” одностороннему акту сдачи-приемки Работ, о чем дается соответствующее письменное уведомление “Заказчику”.

4.7. Командировочные расходы работников «Исполнителя» включены в общую стоимость, указанную в п.3.1 настоящего договора.

Выполненные Работы по инженерным изысканиям подтверждаются исполнительными сметами, отчетами, материалами инженерных изысканий, актами.

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.2. “Заказчик” обязуется:

5.2.1. Передать “Исполнителю” необходимые для выполнения Работы исходные данные в течении 30 календарных дней после получения письменного запроса “Исполнителя”, который последний направляет в адрес “Заказчика” в течении 15 календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора.

5.2.2. Принять и оплатить выполненную Работу в порядке, предусмотренном статьями 3 и 4 настоящего договора.

5.2.3. Оказать содействие “Исполнителю” в выполнении Работ по договору в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре.

5.2.4. Возместить “Исполнителю” согласованные с «Заказчиком» дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных, выдачи дополнительных технических условий в процессе выполнения Работ «Исполнителем». В этом случае «Заказчик» согласовывает «Исполнителю» перенос сроков выдачи документации и оплату дополнительных Работ путем подписания дополнительного соглашения.

Изменения исходных данных оформляются дополнительным Заданием на разработку проектной документации.

5.3. “Исполнитель” обязуется:

5.3.1. Выполнить Работы в полном объеме в соответствии с действующими нормативными актами, Заданием на разработку проектной документации и стандартами в установленные договором сроки.

5.3.2. Незамедлительно информировать “Заказчика” и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении возможных неблагоприятных для “Заказчика” последствий выполнения проектных работ в полном соответствии с Заданием на разработку проектной документации.

5.3.3. Передать “Заказчику” готовую документацию, результаты изысканий, другую техническую документацию в количестве 6 (Шесть) экземпляров на бумажных носителях, 2 (Два) экземпляра документации на электронных носителях, оригиналы материалов согласований, оригиналы экспертных заключений экспертизы промышленной безопасности, заключения государственной экспертизы и согласований отделов и служб ООО “Газпром трансгаз Ухта”. “Исполнитель” не вправе передавать документацию третьим лицам без письменного согласия “Заказчика”.

5.3.4. Выполненная по настоящему договору документация является собственностью “Заказчика” и используется по его усмотрению. Моментом перехода права собственности на созданную документацию считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются гл. 37 ГК РФ.

6.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или Работы в целом согласно календарному плану работ, нарушение сроков устранения недостатков “Исполнитель” уплачивает “Заказчику” неустойку в размере 0,5% цены этапа или Работы в целом за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости договора. Последующее индексирование стоимости невыполненных Работ при этом не производится.

В случае нарушения установленных пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Договора сроков перечисления денежных средств за уже принятые и неоплаченные Работы “Исполнитель” вправе взыскать неустойку в размере 0,02% от стоимости Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной Работы.

6.3. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон виновная сторона обязана полностью возместить понесенные при этом убытки другой стороне.

6.4. “Исполнитель” несет ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ликвидации Объекта в течение двух лет после окончания ликвидационных работ, произведенных на основе проектной и другой технической документации и данных изыскательских Работ.

“Исполнитель” несет ответственность и компенсирует “Заказчику” убытки при невозможности достижения предусмотренных в документации показателей к моменту окончания ликвидационных работ на Объекте в установленные сроки, а так же если данные показатели ухудшились по вине “Исполнителя” в течение двух лет с момента окончания ликвидационных работ на Объекте.

6.5. “Исполнитель” несет полную ответственность за действия или упущения субподрядных проектных (изыскательских) организаций и консультантов (физических лиц), привлекаемых им, как за свои собственные.

6.6. Споры по изменению, расторжению и исполнению договора рассматриваются сторонами путем переговоров, в случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

6.7. Стороны обязуются не разглашать и не публиковать сведений, касающихся хода и результатов Работы по настоящему договору без согласия другой стороны. Если при исполнении своих обязательств по договору, сторона получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе способных к правовой охране, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией осуществляется на основании Соглашения о конфиденциальности.

6.8. Если в процессе ликвидации Объекта будут выявлены ошибки в документации, “Исполнитель” обязан своими средствами и за свой счет в кратчайший срок откорректировать документацию, уплатить “Заказчику” неустойку в размере 10% от стоимости проектных работ, возместить “Заказчику” затраты и ущерб, связанные с переделкой демонтажных работ и простоями, возникших по вине “Исполнителя”.

6.9. Санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков (ущерба), подлежат начислению (выплате, взысканию) только на основании вступившего в силу решения суда либо письменных соглашений Сторон о признании сумм должником.

6.10. В случае образования задолженности “Заказчика” перед “Исполнителем”, последний обязуется не переуступать права требования исполнения всех обязательств по настоящему договору третьим лицам без согласия «Заказчика». В случае нарушения настоящего соглашения об уступке требование является недействительным и не влечет никаких правовых последствий.

6.11. Ответственные за исполнение договора:

- от “Заказчика” - Начальник технического отдела Лисанский . (8821

должность, Ф. И.О. полностью код номер

- от “Исполнителя” - тел. (____) ___

должность, Ф. И.О. полностью код номер

Статья 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия. Отнесение произошедших событий к категории обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться документами, выданными органами государственной власти, местного самоуправления или другими компетентными органами.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.5. В случае если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны встретятся для определения дальнейших взаимоотношений.

Статья 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по итогам конкурса и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.2. “Исполнитель” при необходимости по письменному согласованию с “Заказчиком” осуществляет авторский надзор за ликвидационными работами на Объекте и включает затраты по авторскому надзору согласно сметы в стоимость данного договора.

8.3. Привлечение субподрядных проектных (изыскательских) организаций “Исполнителем” осуществляется по письменному согласованию с “Заказчиком” с предоставлением информационной карты на субподрядчика. При этом “Исполнитель” несет ответственность за действия субподрядной организации, как за свои собственные.

8.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

8.5. “Исполнитель” несет ответственность за соблюдение своим персоналом при выполнении Работ на объектах “Заказчика” законодательства РФ об охране труда и промышленной безопасности, требований правил, норм и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, в т. ч. за безопасные условия и охрану труда своих работников. Допуск “Исполнителя” на объекты “Заказчика” осуществляется согласно СТО 60.30.09 «Порядок допуска и организации безопасного производства работ сторонних (специализированных) организаций на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта"».

8.6. Стороны вправе предусмотреть при заключении договора (при необходимости) затраты на согласование документации в контролирующих органах, отвод земель, проведение экспертиз в необходимых объемах.

8.7. “Исполнитель”, в случае необходимости удешевления или сокращения сроков ликвидации Объекта, при обращении “Заказчика”, независимо от окончания срока действия договора, производит согласования изменений в документации, если они не влекут за собой необходимость выполнения ее корректировки. В противном случае, корректировка документации осуществляется по дополнительному соглашению к договору.

Статья 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон. Дополнения, изменения и расторжение оформляются дополнительным соглашением, подписанным Сторонами. При возражении о расторжении договора или неполучении ответа в течение 20 дней спор разрешается в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9.2. “Заказчик” имеет право расторгнуть договор с “Исполнителем” в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в связи с обстоятельствами непреодолимой силы;

- задержка “Исполнителем” начала выполнения Работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от “Заказчика”;

- прекращение работ по ликвидации в целом по решению Инвестора или государственных органов;

- нарушение “Исполнителем” условий договора, ведущих к снижению качества Работ без компенсации понесенных им затрат;

- аннулирование свидетельства о допуске к работам на проектирование, издание нормативно-правовых актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие “Исполнителя” права на выполнение Работ.

9.3. Письменное уведомление о расторжении договора направляется Исполнителю за 14 дней до намеченной даты расторжения с заказным письмом с уведомлением.

9.4. При расторжении договора “Исполнитель” передает фактические результаты Работы по акту “Заказчику”, который оплачивает “Исполнителю” стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно согласно исполнительной смете на выполненный объем Работ.

9.5. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы “Исполнитель” должен приостановить Работу и поставить об этом в известность “Заказчика” в 5-дневный срок после приостановления Работ. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ. В случае нецелесообразности дальнейшего проведения Работ стороны расторгают договор в соответствии с п.9.1. настоящего договора.

Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. Срок действия договора:

Начало - дата подписания договора по итогам конкурса

Окончание - выдача документации “Исполнителем” в срок до 15.01.2011г., а в части оплаты – до полного выполнения обязательств “Заказчиком”.

к договору №______

от «___»___________20__г.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. К настоящему договору прилагаются:

1. Задание на разработку проектной документации (Приложение ).

2. Календарный план работ (Приложение ).

3. Сводная смета (Приложение ).

10.4. Адреса и расчетные счета сторон:

Заказчик: трансгаз Ухта»

Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д.39/2

Р/счет

К/с

Филиал “Газпромбанк” (ОАО) в г. Ухте

ОКВЭД – 60.30.21

OКПО ,

Филиал трансгаз Ухта» – Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов (УОРРиС)

Российская Федерация, Республика Коми,

(Для почтовых отправлений:

Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Главпочтамт, а/я 98)

Р/счет

К/с

Филиал “Газпромбанк” (ОАО) в г. Ухте

В счет-фактуре:

Грузополучатель: ―

Покупатель трансгаз Ухта»

Адрес Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т

Ленина, д.39/2

ИНН/КПП /

Исполнитель: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

__________________________

(наименование контрагента)

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

_________________________

(ФИО лица, уполномоченного подписывать договор)

__________________

"_____"_____________ 20__г.

М. П.

"______"_______________20__г.

М. П.

Приложение к договору №______ от «___»___________20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План РАБОТ

Наименование объекта: «Обустройство Югидского НГКМ. Ликвидация незавершенного строительством объекта» / Наименование работ по договору или основные этапы его выполнения

Срок выполнения
начало - окончание

( день, месяц, год)

Расчетная

Цена работ

( руб.)

1

2

3

ЭТАПЫ РАБОТ

1.  сбор исходных данных (п.2 Задания);

2.  поучение координат и высот исходных геодезических пунктов в соответствующих территориальных органах Гостехнадзора (п.10 Задания);

3.  поучение разрешения на производство инженерных изысканий в соответствующих территориальных органах Гостехнадзора (п.10 Задания);

4.  инженерные изыскания (п.2 Задания);

5.  инженерно-экологические изыскания (п.22 Задания);

6.  разработка документации на ликвидацию объекта;

7.  разработка нормативного графика (календарного плана) ликвидации с помесячным распределением капитальных затрат и ликвидации в составе проекта организации ликвидации (п.6 Задания);

8.  предпроектное обследование для определения перечней энергетического оборудования и материалов, которые подлежат вторичной переработке или утилизации (п.18 Задания);

9.  разработка проектной документации, в том числе проекта производства работ (п.20 Задания);

10.  разработка проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов (п.20 Задания);

11.  разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (п.20 Задания);

12.  разработка раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (п.22 Задания);

13.  разработка проекта рекультивации земель (п.22 Задания);

14.  разработка Сметной документации на ликвидацию объекта;

15.  разработка конкурсной документации (п.6 Задания);

16.  выполнение экспертизы промышленной безопасности и получение заключения экспертизы промышленной безопасности (п.10 Задания);

17.  выполнение государственной экспертизы и получение заключения ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РФ» (п.10 Задания);

18.  прохождение регламента согласования (экспертизы) проектной и рабочей документации с производственными отделами и службами трансгаз Ухта» (п.10 Задания);

19.  согласование с ближайшими специализированными организациями возможности размещения и способ утилизации отходов (п.22 Задания);

начало ― с даты подписания договора

окончание ― 15 января 2011 года

Итого:

НДС-18%

Всего с НДС:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

_____________________________

Наименование контрагента

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

______________________________

ФИО лица, уполномоченного подписывать договор

__________________

"_____"_____________ 20___г.

М. П.

"______"_______________20___г.

М. П.

Приложение к договору №______

от «___»___________20__г.

Сводная смета

Наименование работ (объекта) и стадия проектирования:

на выполнение проектных работ «Обустройство Югидского НГКМ. Ликвидация незавершенного строительством объекта». Разработка проектной и рабочей документации

Наименование проектной организации

Конкурс

Наименование организации заказчика

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

Виды работ/ Этапы работ

Ссылка на №сметы

Стоимость работ, тыс. руб.

изыскательских

проектных

всего

1

2

3

4

5

ЭТАПЫ РАБОТ

20.  сбор исходных данных (п.2 Задания);

21.  поучение координат и высот исходных геодезических пунктов в соответствующих территориальных органах Гостехнадзора (п.10 Задания);

22.  поучение разрешения на производство инженерных изысканий в соответствующих территориальных органах Гостехнадзора (п.10 Задания);

23.  инженерные изыскания (п.2 Задания);

24.  инженерно-экологические изыскания (п.22 Задания);

25.  разработка документации на ликвидацию объекта;

26.  разработка нормативного графика (календарного плана) ликвидации с помесячным распределением капитальных затрат и ликвидации в составе проекта организации ликвидации (п.6 Задания);

27.  предпроектное обследование для определения перечней энергетического оборудования и материалов, которые подлежат вторичной переработке или утилизации (п.18 Задания);

28.  разработка проектной документации, в том числе проекта производства работ (п.20 Задания);

29.  разработка проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов (п.20 Задания);

30.  разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (п.20 Задания);

31.  разработка раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (п.22 Задания);

32.  разработка проекта рекультивации земель (п.22 Задания);

33.  разработка Сметной документации на ликвидацию объекта;

34.  разработка конкурсной документации (п.6 Задания);

35.  выполнение экспертизы промышленной безопасности и получение заключения экспертизы промышленной безопасности (п.10 Задания);

36.  выполнение государственной экспертизы и получение заключения ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РФ» (п.10 Задания);

37.  прохождение регламента согласования (экспертизы) проектной и рабочей документации с производственными отделами и службами трансгаз Ухта» (п.10 Задания);

38.  согласование с ближайшими специализированными организациями возможности размещения и способ утилизации отходов (п.22 Задания);

(предварит.)

стоимость 9-ти экземпляров проектной и рабочей документации на бумажных носителях (п.35 Задания)

стоимость 2-х экземпляров проектной и рабочей документации на электронных носителях (п.35 Задания)

Командировочные расходы (предварительно)

(предварит.)

Итого:

Кроме того НДС 18%

Всего с НДС:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

____________________________

Наименование контрагента

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

______________________________

ФИО лица, уполномоченного подписывать договор

__________________

"_____"_____________ 20___г.

М. П.

"______"_______________20___г.

М. П.