Проект

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на техническое обслуживание центрального теплового пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2

Москва "____"__________ 201___ г.

Московское государственное унитарное предприятие "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 -юр, с одной стороны, и ________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________,

(должность, Ф. И.О)

действующего на основании _______________________________________________,

(устава или доверенности от______________ №__________)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании Акта Единой комиссии от ____________ № ___________ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию центрального теплового пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2 (далее: "оборудование"), указанного в Перечне (приложение 1) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Содержание работ по техническому обслуживанию и требования к их выполнению определены в Приложении 2 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. График периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию по настоящему Договору определены Регламентом на техническое обслуживание центрального теплового пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) (приложение 3).

1.4. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами, на своем оборудовании, с применением своих механизмов.

Поставка оборудования без указанной документации считается некомплектной.

- начало: 01 июля 2011 г.

- окончание: 31 декабря 2011 г.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего Договора составляет __________________________ (___________________) руб., в том числе НДС _______ (___________________) руб.

Из них:

- поставка оборудования __________________________ (___________________) руб., в том числе 18% НДС _______ (___________________) руб.;

- монтажные работы __________________________ (___________________) руб., в том числе 18% НДС _______ (___________________) руб.;

2.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования по настоящему Договору определяется утвержденной сторонами Сметной на выполнение работ (приложение 4) согласно результатам котировки.

2.3. Цены на поставляемое по настоящему Договору оборудование определяются спецификацией (приложение 4) и включают в себя стоимость непосредственно оборудования, стоимость его маркировки, упаковки, погрузки, разгрузки, доставки (транспортировки) в адрес Заказчика.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору производится по мере выполнения работ в соответствии с Графиком периодичности выполнения работ (приложение 3), путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета Подрядчика..

III. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с технической документацией завода изготовителя оборудования, а также нормативными документами РФ и города Москвы, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

3.1.2. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.3. Осуществлять профилактический осмотр и техническое обслуживание оборудования, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.1.4. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшего оборудования, а также его отдельных деталей, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу оборудования.

3.1.5. Оказывать специалистам Заказчика техническую (консультационную) поддержку по эксплуатации оборудования с 09.00 по 18.00 час. ежедневно (по телефону).

3.1.6. До начала проведения работ по настоящему Договору направить (согласно представляемому Заказчику списку) своих работников, для проведения вводного инструктажа в отдел (службу) охраны труда. Допуск к работе работников осуществлять только после проведения вводного инструктажа.

3.1.7. Совместно с Заказчиком вести журнала учета выполненных работ по настоящему Договору. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, а также подписан уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика после каждой выполненной работы и скреплен печатями.

3.1.8. В случае выявления Подрядчиком угрозы выхода оборудования из строя и/или необходимости его ремонта – немедленно известить об этом Заказчика.

3.1.9. Круглосуточно принимать заявки Заказчика по телефону (факсу) на ремонт оборудования, в том числе в выходные и праздничные дни.

3.1.10. Обеспечить прибытия на объект по вызову Заказчика в любое время суток в течение двух часов с момента вызова (включая выходные и праздничные дни).

3.1.11. Обеспечить при производстве работ соблюдение мер пожарной и экологической безопасности, выполнение требований Правил по технике безопасности и охране труда, соблюдать установленный пропускной режим и режим работы Заказчика.

3.1.12. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности проведения работ.

3.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по настоящему Договору при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.

3.1.14. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с технической документацией.

4.1.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.3. Предоставить Подрядчику имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на оборудование в случае, если такая документация у Подрядчика отсутствует.

4.1.4. Принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.5. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.6. Совместно с Подрядчиком вести журнал учета выполненных работ по настоящему Договору. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, а также подписан уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика после каждой выполненной работы и скреплен печатями.

4.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Подрядчика к месту нахождения оборудования (по заблаговременно представленному списку).

4.1.8. До начала исполнения обязательств по настоящему Договору, провести вводный инструктаж с работниками Подрядчика в службе охраны труда.

V. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Выполнив работы по дооборудование системы автоматизированного контроля доступа в комплексе административных зданий по Плетешковскому пер. согласно Графику выполнения работ (приложение 2), Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или представить мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 30 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации оборудования обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекта, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

VII. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы: пожар, стихийных бедствий, военных действий или других не зависящие от сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

7.2. Если указанные обстоятельств будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороне возможных убытков.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обстоятельств по настоящему Договору, документально подтвердив факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент уплаты неустойки, от стоимости работ за каждый день просрочки.

8.4. В случаях расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п.10.3. настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, а также уплатить неустойку в размере 3 (трех) процентов от суммы Договора.

IX. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в
порядке, установленным действующим законодательством.

9.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.3.1. Необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.3.2. Задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 2 рабочих дня по причинам, независящим от Заказчика.

9.3.3. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору.

9.3.4. Систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке.

10.2. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом.

10.3. В претензии указываются:

- требования заявителя;

- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит
денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на законодательство;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;

- перечень прилагаемых к претензии документов.

10.4. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требования, или надлежащие заверенные копии либо выписки из документов, если эти документы отсутствуют у другой стороны.

10.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.6. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) дней.

10.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом.

10.8. В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;

- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ;

- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

10.9. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

10.10. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявителя.

10.11. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.

10.12. Если в ответе контрагента "о признании претензии не сообщается о перечислении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (двадцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К поручению прилагается ответ должника.

10.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в
арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с при условии внесения его в Единый реестр Договоров Заказчика и действует по .

11.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.

11.3. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

11.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам сведения, содержащихся в документах, оформляющих совместную деятельность в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
города Москвы.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 - Перечень оборудования.

Приложение 2 - Содержание работ по техническому обслуживанию и требования к их в выполнению.

Приложение 3 - График периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию.

Приложение 4 – Смета на выполнение работ.

XIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1. Заказчик: МГУП "Мосводоканал"

Москва, Плетешковский пер., д.2

Плательщик: Хозяйственное управление МГУП "Мосводоканал"

р/с в "Мосводоканалбанк", , к/с , ,

13.2. Подрядчик: _____________________________

Адрес: ____________________________________________

р/с __________________в___________________________________________

к/с _______________________, БИК ______________, ОКПО ________________, ИНН ______________. Контактные телефоны: ________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение 1

к договору подряда

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

по техническому обслуживанию центрального пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2

Приложение 2

к договору подряда

Содержание работ по техническому обслуживанию центрального пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2 и требования к их выполнению.

Техническое обслуживание – основное профилактическое мероприятие, которое гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию центрального теплового пункта и узла учета тепловой энергии.

При техническом обслуживании устраняются неполадки, записанные в эксплуатационном журнале.

Техническое обслуживание выполняется персоналом организации, которая работает на предприятии по договору подряда на выполнение данного вида работ.

При техническом обслуживании выполняются следующие основные работы:

- устранение неисправностей в системах (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баках);

- наладка и регулировка систем;

- восстановление тепловой изоляции;

- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых вводов и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, прошедшими госпроверку;

- снятие показаний;

- проверка целостности пломб на приборах;

- проверка контактов заземления, чистка фильтров, долив масла в гильзы;

- запись показаний водосчетчика и анализ результатов измерения;

- распечатка и окончательный анализ результатов;

- выдача рекомендаций по эксплуатации внутренних сетей;

- передача анкеты абонента за отчетный период в теплоснабжающую организацию.

Приложение 3

к договору подряда

ГРАФИК

периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию центрального пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2