Договор подряда №

на капитальный ремонт объектов ООО “Газпром трансгаз Екатеринбург”

г. Екатеринбург “___”________ 2011г.

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром трансгаз Екатеринбург” (ООО “Газпром трансгаз Екатеринбург”), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании доверенности №___ от _________ 201__года, с одной стороны и

__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Протокола заседания комиссии по подведению итогов запроса предложений № ___ от __.__.2011 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту энергомеханического оборудования АГНКС объектов Управления "Уралавтогаз", указанных в Приложении № 2 к настоящему договору в установленные настоящим договором сроки, и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии  с условиями настоящего договора.

1.2. Объем, цена, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования,  определяются на основании согласованного сторонами стоимости нормо-часа (Приложение ) к трудоемкости работ, определяемой по Типовому перечню работ и нормативами времени на плановые работы, выполняемые при капитальном ремонте компрессорных установок АГНКС (Приложение ) в соответствии с дефектными ведомостями.

1.3 Выполнение работ по договору производится с использованием материально-технических ресурсов Подрядчика и Заказчика согласно спецификации материалов и запасных частей, используемых при капитальном ремонте АГНКС (Приложение а, 4б, 4в) и разделительной ведомости (Приложение ) к настоящему договору. Стоимость материально-технических ресурсов Заказчика не входит в стоимость договора. При этом материалы Заказчика передаются Подрядчику без предъявления оплаты и будут списываться у Заказчика. При необходимости номенклатура ЗИП предоставляемая Заказчиком может быть изменена.

1.4. Работы выполняются за риск Подрядчика.

2. Стоимость работ по договору

2.1.  Общая стоимость работ по договору в текущих ценах определяется в сумме ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, и фиксируется в Ведомости расчета договорной цены (Приложение ), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Договорная цена включает затраты, предусмотренные в сводном сметном расчете стоимости капитального ремонта и относящиеся к деятельности Подрядчика, командировочные расходы, все налоги, сборы и другие выплаты, связанные с заключением и исполнением настоящего договора.

2.3. Договорная цена может быть изменена по основаниям, предусмотренным в Разделе 8 настоящего договора и взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Срок начала выполнения работ – ____________ 2011 г.

3.2.  Срок окончания – ______________ 2011 г.

3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с Приложением №___ и Приложением №__ к настоящему договору, являющимися неотъемлемой его частью.

4.  Права и обязанности сторон по договору.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту сметную документацию в течение 5-ти рабочих дней после утверждения протокола заседания конкурсной комиссии. В акте должен быть указан состав передаваемой сметной документации.

4.1.2. Обеспечить готовность площадки капитального ремонта в соответствии с требованиями СНиП, земельного и гражданского законодательства РФ, оформлять в соответствующих органах за свой счет разрешительные документы для проведения капитального ремонта объекта (включая землеотвод, допуски, разрешения и т. п.). Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования, строительной техники и механизмов Подрядчика, находящихся на площадке капитального ремонта.

4.1.3. Осуществлять передачу объекта в капитальный ремонт с оформлением соответствующего акта (при необходимости производить согласование с диспетчерской службой).

4.1.4. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих результаты работ, немедленно заявить об этом Подрядчику, а при обнаружении скрытых недостатков заявить в кратчайший срок после их обнаружения.

4.1.6. После получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору подряда работ немедленно приступить к его приемке. Принимать законченные капитальным ремонтом объемы работ по актам сдачи-приемки выполненных работ и оплачивать их в порядке и на условиях настоящего договора. В необходимых случаях в приемке результатов работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

4.1.7. Заказчик приходует материалы, детали и оборудование, полученные при проведении демонтажных работ и от разборки временных зданий и сооружений, на основании акта формы “М-35 УТГ". Указанные материалы, детали и оборудование могут быть реализованы Заказчиком Подрядчику при его согласии.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. За две недели до начала строительно-монтажных работ на объекте капитального ремонта разработать и представить Заказчику на согласование проект производства работ, согласно ВСН 51-1-97.

4.2.2. Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, с надлежащим качеством, в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результаты работ Заказчику.

4.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.2.5. Сообщить Заказчику письменно о готовности к сдаче результата выполненных по договору подряда работ в разумный срок. До начала приемки работ предоставить приемочной комиссии Заказчика следующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве ремонтно-строительных работ, с указанием видов выполненных ими работ, данных о наличии соответствующих лицензий, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочей (исполнительной) документации на капитальный ремонт объекта, представляемого к приемке, разработанный проектной организацией, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этой документации или внесенным в нее изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство ремонтно-строительных работ;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве ремонтно-строительных работ;

г) акты испытаний (при их наличии);

д) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (при их наличии);

е) журналы производства работ и авторского надзора проектной организации, материалы обследований и проверок в процессе ремонта органами государственного и иного надзора.

4.2.7. Передать Заказчику материалы, детали и оборудование, полученные при проведении демонтажных работ и от разборки временных зданий и сооружений, по акту формы “ М-35 УТГ”, составленному в трёх экземплярах.

4.2.8. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему договору, в счет стоимости настоящего договора, страхует в страховом обществе “СОГАЗ”, или, под его гарантийные обязательства, в другой страховой компании, которую он назначит, о чем письменно известит Заказчика, объекты на стоимость строительно-монтажных работы по договору от всех рисков, гражданскую ответственность за убытки и вред, причиненный третьим лицам на весь период выполнения работ 0,3% от страховой суммы.

4.2.9. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.

4.2.10. Подрядчик не вправе заключать договоры с третьими лицами, связанные с уступкой права требования или переводом долга по задолженности Заказчика.

5.  Порядок и условия расчетов и платежей

5.1.  Подрядчик не позднее 25-го числа отчетного месяца предъявляет результат выполненных объемов работ Заказчику по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 ГТЕ и по справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, в количестве трёх экземпляров. Справка о стоимости выполненных работ, подписанная обеими сторонами, является основанием для оформления результатов сдачи работ и осуществления расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

5.2.  Сдача Подрядчиком законченных ремонтом объектов и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки отремонтированных объектов формы № ОС-3 газрек УТГ, составленным Заказчиком в трех экземплярах, подписанным обеими сторонами.

5.3.  Заказчик ежемесячно производит оплату выполненных Подрядчиком работ на основании предъявленного Подрядчиком счета-фактуры, справки КС-3 и акта приемки выполненных работ КС-2 ГТЕ.

5.4.  Оплата выполненных и принятых работ по настоящему договору осуществляется в течение 30 дней после приемки работ перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным взаимосогласованным способом, не противоречащим законодательству РФ.

6.  ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность по действующему законодательству РФ.

6.2. При нарушении сроков выполнения работ (при срыве графика работ) Подрядчик уплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку (пени) в размере 0,5% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, если не докажет отсутствие своей вины.

6.3. Разногласия, возникшие между сторонами в ходе выполнения работ по настоящему договору, урегулируются путем переговоров, а также в претензионном порядке. В случае не достижения согласия путем переговоров либо в претензионном порядке заинтересованная сторона передает спорные вопросы на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в установленном законодательством порядке.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий, забастовок, действий антиобщественных элементов, изменения законодательных и иных нормативных актов). Срок исполнения сторонами своих обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом ликвидации их последствий.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 месяцев, стороны вправе расторгнуть договор, в том числе и в одностороннем порядке.

7. Лицензии

7.1.  Подрядчик обязуется нести все расходы и издержки, связанные с получением лицензий, необходимых для выполнения работ.

8. Внесение изменений в договор

8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется капитальный ремонт. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор, в соответствии с ГК РФ;

- исключить указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу.

Если такие изменения существенно повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик (согласно ГК РФ) приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

8.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в объеме более десяти процентов осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

8.3. Изменение договорной цены и сроков начала и окончания работ производится по взаимному согласию сторон, и оформляется дополнительным соглашением. В случае отсутствия в запланированные сроки финансирования на оплату работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке перенести срок выполнения работ по договору.

8.4. Изменения графика выполнения работ, сроков поставки материалов и оборудования, по не зависящим от сторон обстоятельствам, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон.

9.  Гарантии

9.1.Подрядчик гарантирует выполнение ремонтно-строительных работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

9.2.Подрядчик гарантирует качественное выполнение, предусмотренных договором работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта, нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.3. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

9.4.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, если экспертизой не установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Если указанные случаи экспертизой установлены, то расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

10. Расторжение договора

10.1. Если просрочка невыполнения обязательств одной стороной превысила 30 дней, другая сторона вправе расторгнуть настоящий договор. Сторона, заинтересованная расторгнуть договор, обязана сообщить другой стороне об этом письменно – заказным письмом в срок за 15 дней до расторжения договора.

10.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор без компенсации расходов Подрядчику, уведомив его за 10 дней до расторжения, в следующих случаях:

-  задержка Подрядчиком начала работ на 15 дней и более по причинам, зависящим от него;

-  лишение Подрядчика права на производство строительно-монтажных работ (лишение лицензии, допуска, аттестации).

11. Прочие условия.

11.1. По вопросам, не предусмотренным условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.

11.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________201__ г.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру каждой из сторон.

  Приложение «Ведомость расчета договорной цены»

  Приложение «График производства работ»

  Приложение «Разделительная ведомость»

  Приложение «Типовой перечень работ и нормативами времени на плановые работы, выполняемые при капитальном ремонте компрессорных установок АГНКС»

  Приложение а «Спецификация материалов и запасных частей, используемых при капитальном ремонте АГНКС КУ типа___________________»

  Приложение «Протокол согласования стоимости часа для определения стоимости работ, выполняемых силами Подрядчика

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.