Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский государственный технический университет – УПИ»

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ-УПИ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

ремонТ ПОМЕЩЕНИЯ № 65 В ОБЩЕЖИТИИ ул. /2

с заменой оконных блоков

Номер конкурса: ________

2007год

Раздел I. Приглашение к участию в Открытом конкурс

Уважаемые господа!

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ-УПИ (далее «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом конкурсе на ремонт помещения № 65 в общежитии с заменой оконных блоков по /2 (далее - Конкурс) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями конкурсной документации надлежащим образом подготовленную и оформленную конкурсную заявку (далее – Заявку).

Конкурс состоит из ____2_____лотов, а именно:

(кол-во лотов)

ЛОТ №1

Замена оконных конструкций на пластиковые в помещении № 65

Средства выделенные по Лоту № т. р.

ЛОТ№2

Текущий ремонт помещения № 65

Средства выделенные по Лоту № т. р.

Заявки подаются раздельно по каждому из лотов и должны быть представлены Заказчику в порядке и в сроки, указанные в конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена Участником по адресу: 622031 г. Нижний Тагил

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

В состав конкурсной документации входят:

Раздел I. Приглашение к участию в Конкурсе

Раздел II. Инструкция участникам Конкурса.

Раздел III. Информационная карта Участника

Раздел IY. Примерные условия Государственного контракта

Раздел Y. Технические требования

Раздел YI. Формы

Заявки будут оценены Заказчиком в соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной документации. По результатам оценки будет определен Участник, представивший Заявку, содержащую наилучшие для Заказчика условия выполнения работ (далее - Победитель Конкурса).

Победителю конкурса будет направлено предложение подписать Государственный контракт (далее - Контракт) на условиях, установленных в конкурсной документации и в заявке Победителя Конкурса.

По всем вопросам обращаться г. Нижний Тагил Свердловская область

Контактное лицо: – начальник РСО

Телефон: (34

Раздел II. Инструкция Участникам Конкурса (ИУК)

1. Общие сведения

1.1.  Настоящая Инструкция Участникам Конкурса (ИУК) определяет порядок и правила подготовки и оформления Участниками своих Заявок, проведения Конкурса, а также порядок заключения Государственного контракта с Победителем Конкурса.

1.2.  Сведения о дате, времени, месте и сроках проведения процедур, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, требованиях к Участникам, правах и обязанностях Участников и Заказчика при проведении Конкурса, а также перечень документов, подлежащих представлению Участниками, содержится в Информационной карте, являющейся Разделом III конкурсной документации, которая дополняет положения настоящей Инструкции.

1.3.  При наличии противоречий между положениями Информационной карты и Инструкции участникам конкурса преимущество имеют положения Информационной карты.

1.4.  Участник должен представить в составе своей Заявки документальное подтверждение следующих обстоятельств, а именно, что он:

а) правомочен на заключение Контракта;

б) обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для выполнения Контракта;

в) имеет надлежащие полномочия , позволяющие выполнять работы по Контракту.

г) соответствует квалификационным требованиям, указанным в Информационной карте.

1.5.  От каждого Участника Конкурса допускается только одна Заявка раздельно по каждому из лотов. В случае если Участник подает более одной Заявки по одному лоту, либо представляет объединенную Заявку на участие в двух и более лотах, все Заявки с его участием по данному лоту (данным лотам) отклоняются, независимо от результатов Конкурса.

При предоставлении Участником Заявок по нескольким лотам документы, указанные в п. п. 3 – 9 пункта 12 Раздела III «Информационная карта» и их копии, могут быть представлены в целом по всем лотам в составе Заявки по одному из лотов с обязательной ссылкой на этот лот.

1.6.  Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки.

1.7.  Заказчик имеет право прекратить процедуру Конкурса и/или отклонить все заявки не позднее, чем за 15 дней до дня окончания подачи заявок, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

1.8.  Заказчик обязан сообщить о причинах своего решения об отклонении всех Заявок по поступлению письменного запроса Участника (ов).

1.9.  Заявка, а также вся документация, прилагаемая к этой Заявке, должны быть написаны на русском языке.

2.  Разъяснение конкурсной документации

2.1.  Участник, который желает получить разъяснения конкурсной документации, может обратиться к Заказчику заказным письмом, телеграммой либо факсограммой (далее - запрос), которые направляются по адресу Заказчика, указанному в информационной карте Участника.

2.2.  Заказчик письменно ответит на запрос Участника о разъяснении конкурсной документации, поступившей не позднее срока, указанного в п. 4 Информационной карты.

2.3.  Копии ответа Заказчика (включая описание вопроса, без указания его источника) рассылаются всем Участникам, сообщившим Заказчику о своем желании принять участие в конкурсе, а также публикуются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

3.  Внесение изменений в конкурсную документацию

3.1. Не позднее 20 дней до дня окончания срока подачи заявок, заказчик может внести изменения в конкурсную документацию.

3.1.  Для предоставления Участникам достаточного времени для подготовки своих Заявок с учетом внесенных изменений, Заказчик может перенести дату подачи Заявок на более поздний срок.

3.3. Внесенные в конкурсную документацию изменения являются ее составной частью и рассылаются всем Участникам, сообщившим Заказчику о своем желании принять участие в конкурсе, а также публикуются на сайте www. *****.

3.4. Заказчик не несет ответственности за неполучение Участником информации об изменении конкурсной документации, если такой Участник не сообщил Заказчику о своем желании принять участие в Конкурсе.

4.  Содержание конкурсной заявки

4.1.  Участник представляет Заявку по формам, приведенным в Разделе YI настоящей конкурсной документации.

4.2.  В подтверждение своей квалификации Участник обязан представить документы, перечисленные в п. п.9-12 Информационной карты.

4.3.  Участник представляет

4.3.1.  смету на текущий ремонт квартиры

4.3.2.  смету и калькуляцию на изготовление оконных и балконных конструкций

5.  Валюта конкурсной заявки

5.1.  Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

5.2.  Выражение денежных сумм в другой валюте считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и влечет за собой отклонение Заявки.

6.  Срок действия конкурсной заявки

6.1.  Заявки остаются в силе в течение указанного Заказчикам периода.

6.2.  Срок действия Заявки не может быть меньше срока, установленного в п. 7 Информационной карты.

6.3.  Указание Участником меньшего срока действия Заявки считается существенным отклонением от требований конкурсной документации и влечет отклонение Заявки.

6.4.  Заказчик может в письменном виде попросить Участника продлить срок действия Заявки.

6.5.  Участник может отказаться от продления срока действия Заявки. В этом случае его Заявка останется в силе в течение ранее установленного в ней срока и Участник, представивший такую Заявку, несет риск ее отклонения в силу недействительности по истечении срока действия Заявки.

7.  Альтернативные предложения Участников

7.1.  Альтернативные предложения к техническим условиям, условиям Контракта или другим требованиям, предусмотренным в конкурсной документации, не допускаются.

7.2.  Заявка Участника, представившего альтернативное предложение, отклоняется.

8.  Процедура представления заявок на участие в конкурсе

8.1. Каждый Участник, подающий конкурсную заявку на участие в Конкурсе, должен представить письмо-заявку по форме, указанной в Приложении № 1, подписанное руководителем Участника, либо другим лицом, имеющим полномочия возложить на Участника обязательства оп контракту.

Полномочия руководителя Участника, подписавшего письмо-заявку и сопровождающие его формы, подтверждаются заверенными в установленном порядке копиями протокола общего собрания акционеров (учредителей), приказа о назначении генерального директора (в соответствии с учредительными документами Участника). В случае, если документы подписаны другим лицом, к конкурсной заявке также прилагается соответствующая доверенность. Документы, юридически достаточные для подтверждения полномочия лиц, подписавших указанные документы, являются неотъемлемой частью конкурсной заявки.

8.2. Заявка передаётся “нарочным” по адресу: г. Нижний Тагил № кабинета 014.

8.3. Подтверждением получения Заявки является отметка Заказчика на копии сопроводительного письма с указанием даты и времени получения, а также фамилии лица, принявшего Заявку.

8.4. Заявка должна содержать документы в соответствии с перечнем, приведенным в Разделе 3.

8.5. Заявка представляется в прошитом и скрепленном печатью Участника виде, снабженном описью представленных документов и сквозной нумерацией страниц Заявки. В противном случае Заявка отклоняется.

8.6. Каждый представленный документ должен быть скреплен подписью уполномоченного лица и печатью Участника.

8.7. Конверт должен содержать название и номер Конкурса, наименование и номер лота, и слова «не вскрывать до…» (указать время и дату, указанные в п. 16 Информационной карты как срок вскрытия конвертов с Заявками).

8.8.. Если конверт оформлен с нарушениями требований Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

9.  Подача, прием, изменение и отзыв конкурсных заявок

9.1.  Заявки должны быть получены Заказчиком по адресу и в сроки, указанные в п. п. 14,15 Информационной карты.

9.2.  Участник может изменить или отозвать свою Заявку после ее подачи, при условии что Заказчик получит соответствующее письменное уведомление до истечения срока, указанного в п. 15 Информационной карты.

9.3.  При внесении изменений в Заявку Участник, помимо сведений, помечает внешний конверт словами «изменение конкурсной заявки».

9.4.  Документы, вносящие изменения в ранее поданную Заявку Участника, должны быть оформлены и направлены в порядке, предусмотренном для подачи Заявки.

9.5.  После истечения срока подачи Заявок внесение в них каких-либо изменений не допускается.

10.  Опоздавшие конкурсные заявки

10.1.  Заявки, полученные Заказчиком после срока установленного в п. 15 Информационной карты, признаются опоздавшими; и не принимаются к рассмотрению и возвращаются Участникам по акту.

11.  Конкурсная комиссия.

11.1.  С целью определения Победителя Конкурса по каждому из лотов, Заказчик создает конкурсную комиссию (далее - Комиссия) в составе председателя Комиссии, членов Комиссии, ответственного секретаря Комиссии.

11.2.  Комиссия вскрывает, рассматривает, оценивает и сопоставляет Заявки в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящей конкурсной документацией. Использование иных критериев не допускается.

12.  Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

12.1.  Комиссия вскрывает все Заявки в присутствии представителей Участников, которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в п. п. 14, 16 Информационной карты. Представители Участников регистрируются Комиссией.

12.2.  При вскрытии конвертов с Заявками объявляются Участники Конкурса и общая цена заявки каждого Участника. Данные сведения могут быть предоставлены по запросу любого Участника.

12.3.  Комиссия оформляет и подписывает протокол процедуры вскрытия конвертов с Заявками. Представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с Заявками, и зарегистрированные в качестве таковых, также подписывают протокол процедуры вскрытия.

12.4.  Комиссия уведомляет всех Участников, чьи Заявки были допущены к рассмотрению, о времени и месте следующего заседания.

13.  Порядок рассмотрения конкурсных заявок

13.1.  Комиссия рассматривает Заявки в следующем порядке:

а) предварительное изучение Заявок в соответствии с пунктом 15 настоящей Инструкции;

б) изучение правомочности и квалификации Участников в соответствии с пунктом 16 настоящей Инструкции;

в) оценка соответствия выполнения работ условиям Конкурса в соответствии с пунктом 17 настоящей Инструкции;

г) оценка и сопоставление Заявок в соответствии с пунктом 18 настоящей Инструкции.

13.2.  Оценка соответствия Заявки условиям Конкурса осуществляется на основании представленных Участником в составе Заявки документов и иной информации, имеющейся у Комиссии.

14.  Разъяснение конкурсных заявок

14.1.  Во время рассмотрения Заявок Комиссия может попросить Участника дать разъяснения положений его Заявки.

14.2.  Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение Заявки.

14.3.  В случае, если Участник не предоставит соответствующие разъяснения его Заявки, его Заявка может быть отклонена.

15.  Предварительное изучение конкурсных заявок

15.1.  Комиссия изучает все Заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, а также правильности оформления Заявок в целом.

15.2.  Заявки, содержащие существенные отклонения от требований и условий настоящей конкурсной документации, отклоняются Заказчиком.

15.3.  Существенными отклонениями от требований и условий настоящей конкурсной документации признается такое отклонение, которое прямо или косвенно может повлиять на результат оценки Заявок.

15.4.  Комиссия имеет право не принимать во внимание незначительные погрешности, несоответствия или неточности Заявки, если это не влияет на результат ее оценки.

16.  Изучение правомочности и квалификации Участников

16.1.  Комиссия изучает правомочность и квалификацию Участников на соответствие требованиям конкурсной документации на основе представленных ими в своей Заявке документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

16.2.  Указание неверных или неточных сведений в Заявке является основанием для ее отклонения.

16.3.  Если Участник признается неправомочным или неквалифицированным в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, его Заявка отклоняется.

17.  Оценка соответствия Продукции условиям Конкурса

17.1.  Предлагаемое выполнение работ должно удовлетворять требованиям конкурсной документации.

17.2.  Заявка, содержащая предложение по выполнению работ, не отвечающая условиям конкурсной документации, отклоняется.

18.  Определение выигравшей конкурсной заявки (Победителя Конкурса).

18.1.  Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, которые ранее были определены как отвечающие условиям конкурсной документации.

18.2.  Оценка и сопоставление Заявок будет осуществляться в соответствии с критериями, указанными в п.17 Информационной карты.

18.3.  По результатам оценки и сопоставления Заявок Комиссия определяет Победителя Конкурса по каждому из лотов.

19.  Контакты с заказчиком

19.1.  Ни один из Участников не должен вступать в контакты с членами Комиссии по каким-либо вопросам, связанным с его Заявкой, с момента вскрытия конвертов с Заявкой до момента объявления Победителя Конкурса.

19.2.  Комиссия вправе отклонить заявку Участника, если будет установлено, что такой Участник, действуя с целью повлиять на принятие Комиссией решения, связанного с заключением Контракта с указанным Участником, нарушил требования пункта 19.1. Инструкции, либо такой Участник заключил соглашение о фиксированной цене или иное соглашение с другими Участниками с целью оказания влияния на результаты Конкурса.

20.  Подтверждение квалификации

20.1.  Заказчик может потребовать от Победителя Конкурса подтверждения его правомочности и квалификации требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации.

20.2.  При не подтверждении Участником своей правомочности и квалификации, либо его отказе от такого подтверждения, его Заявка отклоняется, а комиссия определит нового Победителя Конкурса в соответствии с процедурой, указанной в п. п. 18.1.-18.3. настоящей Инструкции.

20.3.  Заказчик в этом случае предложит заключить Контракт Участнику, предложившему следующие наилучшие для Заказчика условия.

21.  Заключение Государственного контракта

21.1.  Заказчик заключит контракт с Победителем Конкурса при условии, что последний подтвердил свою правомочность и квалификацию, если Заказчик потребовал такого подтверждения в соответствии с пунктом 20.1. настоящей Инструкции.

22.  Порядок заключения Государственного контракта

22.1.  До истечения срока действия Заявок Заказчик направляет Победителю конкурса уведомление по установленной в конкурсной документации форме о признании его Заявки выигравшей Конкурс.

22.2.  Одновременно с уведомлением Победителю Конкурса направляется подписанный Заказчиком в двух экземплярах проект Государственного контракта, содержащий условия, изложенные в конкурсной документации и заявке Победителя Конкурса.

22.3. После получения уведомления о признании его Заявки выигравшей конкурс, Победитель Конкурса обязан подписать Государственный контракт в месте и в срок, которые указаны в Уведомлении.

22.4. В случае если Победитель Конкурса не подпишет Контракт в порядке и в сроки, указанные в Уведомлении, то его заявка будет отклонена и Заказчик предложит заключить Контракт Участнику, предложившему следующие наилучшие для Заказчика условия.

23.Уведомление о результатах проведения Конкурса

23.1 После того, как Победитель Конкурса подпишет Контракт с Заказчиком, последний незамедлительно направит уведомления о результатах Конкурса остальным Участникам.

23.2 В случае признания Конкурса несостоявшимся, Комиссия направит соответствующие уведомления всем Участникам с указанием причин такого решения.

Раздел III. Информационная карта

Раздел I V

государственный контракт № _____

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ (далее - Заказчик), (ф) УГТУ-УПИ , действующего на основании доверенности № 14-17/31 от 01.01.2001 года с одной стороны, и ____________________________________________________(далее – Подрядчик) в лице _______________________________________________________, действующего на основании__________________________________________________________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Подрядчик является победителем проведенного Заказчиком __________________ конкурса «_______________________________________________________________» протокол №_____ от «_____»______________ 200__г. по лоту № _______________________________________________ (номер и наименование лота), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик обязуется осуществить выполнение работ согласно сметы №________ , в течении _______________ со дня вступления в силу обязательств Сторон по Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.2.  Общая стоимость работ составляет __________________________________________ , включая НДС, в сумме _________________________________________________________(цена цифрами и прописью (далее - Цена Контракта).При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанной части работ, услуг, но не более, чем на пять процентов такой цены.

2.  права и Обязанности сторон

2.1.  Права и обязанности Заказчика

2.1.1.  Заказчик или его уполномоченные представители имеют право при выполнении работ Подрядчиком осуществлять технический контроль за ходом и качеством выполнения работ.

2.1.2.  Заказчик обязан принять по акту выполненных работ и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п. 1.2. Контракта.

2.2.  Права и обязанности Подрядчика

2.2.1.  Подрядчик обязан выполнить работы согласно сметы №_____ , и в сроки предусмотренные разделом 1.1. Контракта, в соответствии с условиями Контракта.

2.2.2.  Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать содержание Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.3.  Подрядчик должен обеспечить надлежащую упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к пункту доставки. .

2.2.4.  Подрядчик вправе требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА выполненных работ.

3.1.Выполнение работ производится Подрядчик по адресу _____________________________________________________________________________________________________________ в течение ________________ календарных дней со дня вступления в силу обязательств Сторон по Контракту.

3.2.При выполнении скрытых работ Подрядчик оформляет акт скрытых работ в присутствии представителя Заказчика.

3.3.В случае повреждения инженерно-технических коммуникаций Подрядчиком, при выполнении данного вида работ, возмещение причиненного материального ущерба Заказчику производится Подрядчиком за свой счет.

3.4.Сдача и приемка выполненных работ осуществляется по согласованию Сторон на основании актов приемки выполненных работ.

3.5.Подрядчик оформляет акт выполненных работ, счет и счет-фактуру и направляет подписанные со своей стороны документы Заказчику.

3.6.Заказчик в течение________ рабочих дней с даты получения акта подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо отказывается от подписания акта с изложением причин отказа и выявленных недостатков в выполненных работах. В случаях ненадлежащего выполнения работ Подрядчик должен устранить выявленные в выполненных работах недостатки за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок, после чего представить акт на подпись Заказчику.

3.7.По согласованию с Заказчиком Подрядчик может осуществить досрочное выполнение работ.

3.8.Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Сторонами соответствующего акта.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1.Подрядчик гарантирует, что Товары предоставленные по Контракту, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Подрядчик, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товаров.

4.2.Гарантия на выполненные работы действительна в течение __________лет. Исчисление Гарантийного периода выполненных работ начинается со дня утверждения Сторонами соответствующего Акта приемки.

4.3.Если в течение Гарантийного периода будет выявлены дефекты, Подрядчик обязан за свой счет в течение _____________ рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки.

4.4.Если Подрядчик не выполнит гарантийные обязательства в срок, установленный в пункте 5.3. Контракта, Заказчик может взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (одного процента) от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

4.5.При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного случая, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для их разрешения в составе 4 человек, путем подписания протокола уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня даты формирования комиссии, разногласия рассматриваются в соответствии с разделом 11 Контракта.

4.6.При отказе от выполнения своих гарантийных обязательств, Подрядчик обязан в течение одного рабочего со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации.

5.  ПЛАТЕЖИ

5.1.  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы на основании акта выполненных работ в течение _________ рабочих дней со дня даты подписания Сторонами соответствующего Акта, путем перечисления стоимости выполненных работ на расчетный счет Подрядчика.

5.2.  Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

5.3.  Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

5.4.  Оплата по настоящему Контракту может быть произведена Заказчиком как из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, так и из средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

5.5.  Полная стоимость Контракта определяется общей суммой сметы, которая является неотъемлемой частью Контракта. При этом при согласовании с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

6.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ

6.1.  Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

7.  ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПОСТАВЩИКОМ

7.1.  Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.1. Контракта.

8.  НЕУСТОЙКИ

8.1.  При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением обязательств, установленных пунктов 5.4.. Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период нарушения, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства, исходя из стоимости Товаров, на которое распространяется действие нарушенного обязательства.

8.2.  Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, либо, при недостаточности средств, путем взыскания средств по Гарантии выполнения контракта. Максимальная вычитаемая сумма составляет 10 % (десять процентов) от стоимости выполненных работ, на которые распространяется действие нарушенного обязательства. После достижения этого максимума Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта в соответствии с пунктом 9.1. настоящего Контракта.

9.  РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Заказчик может расторгнуть Контракт, если Подрядчик не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Контракту, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств не менее чем за 20 календарных дней до указанной в уведомлении даты расторжения Контракта.

9.2.  Подрядчик обязан возместить все убытки, причиненные Заказчику в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.3.  Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Подрядчику письменное уведомление за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта, если Подрядчик признан банкротом или неплатежеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.

9.4.  Заказчик вправе расторгнуть Контракт в силу целесообразности, направив Подрядчику письменное уведомление за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта. В уведомлении должны быть указаны причины расторжения Контракта, объем аннулированных контрактных обязательств Сторон, а также дата расторжения Контракта.

9.5.  При расторжении Контракта в силу целесообразности оплате Подрядчику на условиях Контракта подлежат работы, принятые Заказчиком до даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

10.  обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если таковое является результатом действия непреодолимой силы.

10.2.  Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы., Сторона для которой они возникли должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств, причинах их возникновения и предполагаемом сроке их действия, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

11.  Разрешение споров

11.1.  Стороны обязуются прилагать усилия к разрешению всех разногласия, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

11.2.  Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в Свердловский областной арбитражный суд.

12.  Прочие условия

12.1.  Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

12.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3.  Обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу в день предоставления Подрядчиком

12.4.  Заказчику оригинала Гарантии выполнения Контракта.

12.5.  Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ Заказчику.

12.6.  В случае противоречий между условиями или положениями Контракта и приложений, перечисленных в пункте 13.1. настоящего Контракта, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в приложениях к настоящему Контракту.

12.7.  Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.8.  Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон, на ____листах (с учетом приложений).

12.9.  Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Свердловская область г. Нижний Тагил ул.

Тел.: (34

Адрес Подрядчика для направления уведомлений

___________________________________________________________________________________________________

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1.Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение . Смета.

Приложение . Калькуляция.

14.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

14.1. Заказчик 14.2. Подрядчик

15.ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Приложение

к ГК ________________________

(Заполняется участником размещения заказа.)

Спецификация

____________________________________(подпись, М. П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЛОТ № 1

Конструктивно оконные проемы должны быть выполнены согласно существующих конструкций.

Балконный проем №1 ( жилая комната)

Размер окна - 1376х1360 мм

Кол-во окон – 1 шт

Размер балконной двери—2100х620 мм

Порог-подоконник—250х800 мм

Откосы внутренние ПВХ-:.6.24м2

Подоконники—(наружный)-130х1450 мм

(внутренний)-300х1500 мм

Балконный проем №2 (кухня)

Размер окна—1370х480мм

Кол-во окон—1 шт.

Размер балконной двери -2100х760 мм

Порог-подоконник-250х1000 мм

Подоконники-( наружный )—130х650 мм

(внутренний )—300х700 мм

Откосы внутренние ПВХ—5,51 м2

Работы

1. Демонтаж деревянных конструкций.

2. Изготовление пластиковых конструкций.

3. Доставка и монтаж пластиковых конструкций.

Требования к конструкции:

- на монтажные работы не менее 3-х лет;

- на профиль, стеклопакеты, фурнитуру – не менее 10 лет.

Прочие требования:

1.  Обязательное предоставление калькуляции на оконные конструкции и сметы на данный вид работ.

2.  Участник конкурса должен предоставить достоверную информацию по опыту и

времени работы в качестве исполнителя по профилю конкурса.

3.  Срок исполнения данного вида работ май 2007 г.

ЛОТ № 2

Ведомость объемов работ на общестроительные работ в помещении № 65 по адресу ул. /2

Требования к материалам

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

Раздел VI. ФОРМЫ

О П И С Ь Д О К У М Е Н Т О В

Представляемых для участия в открытом конкурсе на ___________________________

(укажите наименование предмета конкурса)

Настоящим ___________________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации – Участника размещения заказа)

участия в конкурсе___________________________(укажите название конкурса) нами направляются ниже перечисленные документы.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю конкурсной комиссии

Заявка на участие в конкурсе

На право заключения с _________ (укажите наименование Государственного заказчика)

Государственного контракта на поставку (укажите наименование товаров, поставляемых по предмету конкурса).

1.  Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

___________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

в лице

___________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

Сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, аи направляет настоящую Заявку.

2.  Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене _______________________________________(укажите общую цену заявки цифрами и прописью) со следующими показателями:

3.  Предложение имеет следующие приложения:

  Структура расчета цены Контракта в форме таблицы цен на ____ стр.

  График поставки_____________________(укажите: да, нет)

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной

документации, влияющими на стоимость поставки. Цена, указанная в нашем

предложении, включает в себя стоимость (укажите все, что включено в стоимость товаров: доставка по адресу поставки, разгрузка, монтаж и пр.) и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить поставку в соответствии с требованиями конкурсной документации ( утвержденным перечнем товаров (оборудования) утвержденным техническим заданием) и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Контракт с ______________ укажите наименование Государственного заказчика) на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок ______ дней(укажите срок, в течение которого должен быть заключен Контракт) со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией (укажите те организации, которые фактически участвуют в конкурсных процедурах) нами уполномочен________________________________________

(Ф. И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа.)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8. В случае присуждения нам права заключить Государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до официального Государственного заказчиком договора о заключении Государственного контракта на условиях наших предложений.

9. Наши юридический и фактический адреса:____________________

_________________, телефон ______, факс________ , банковские реквизиты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

10.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:___________

______________________________________________________________________.

11.К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _______ стр.

Руководитель организации______________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

М. П.

Форма 2

При необходимости размещается на сайте и заполняется участником размещения заказа.

Таблица цен

____________________________________(подпись, М. П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

При необходимости размещается на сайте и заполняется участником размещения заказа ( кроме столбца № 3)

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю конкурсной комиссии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Участника_____________________________________ (укажите название конкурса)

____________________________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице

____________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф. И.О. полностью)

Уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать Контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Полное наименование организации ( по учредительным документам)_______________________________________________________

Юридический адрес организации_________________________________________________________________________________

Фактический адрес организации_________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты___________________________________________________________________________________

Должность руководителя________________________________________________________________________________

Ф. И.О. руководителя(полностью)______________________________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц ( полностью), уполномоченных для контактов)_________________________

Адрес электронной почты______________________________________________________________________________________

Руководитель организации________________________________________(Ф. И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

М. П.