Извещение о проведении запроса котировок

ИЗВЕЩЕНИЕ 4-к

о проведении запроса котировок

среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки пос. Владимировка и аула Маштак-Кулак Туркменского района Ставропольского края».

1. Муниципальный заказчик: Администрация Владимировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края:

почтовый адрес: Ставропольский край, Туркменский район, пос. Владимировка, ул. Ленина, 147.

адрес электронной почты: нет.

контактное лицо: ,

3. Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального образования Владимировского сельсовета на 2010 г.

4. Наименование, характеристика и объем выполняемых работ по разработке документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки пос. Владимировка и аула Маштак-Кулак Туркменского района Ставропольского края» согласно Техническому заданию (приложение № 1).

5. Требования к качеству выполняемых работ:

– качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 01.01.2001 ; инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; техническим регламентам; СНиП 2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края» и иным нормативным актам, действующим на момент окончания работ.

6. Требования к результатам выполнения работ: результат выполненных работ передается Заказчику в трех экземплярах на бумажном и электронном носителях. Передача результатов работы в целом осуществляется с сопроводительными документами Исполнителя.

7. Место выполнения работ: по месту расположения Исполнителя. Доставка результата выполненных работ осуществляется Заказчику Ставропольский край, Туркменский район, пос. Владимировка, ул. Ленина, 147.

8. Сроки и условия выполнения работ: начало – с момента подписания муниципального контракта, окончание – декабрь.

9. Стоимость работ включает все издержки, в том числе транспортные расходы, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей.

10. Максимальная цена контракта: сто шестьдесят тысяч) рублей.

11.Требования к участникам размещения заказа: сведения об участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

12. Место подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются в администрацию Владимировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края Ставропольский край, Туркменский район, пос. Владимировка, в письменной форме в срок:

Дата начала подачи котировочных заявок: с 8-00 до 12-00 час. с 14-00 до 17-00 час., кроме выходных и праздничных дней с момента размещения данного извещения на официальном сайте Ставропольского края www. torgi. *****.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 09 час. 00 мин. 28 декабря 2010 года.

Котировочные заявки (форма котировочной заявки – приложение № 2) должны быть оформлены на бумажном носителе надлежащим образом: оформляются все поля, предусмотренные к заполнению, без внесения изменений и дополнений, без исправлений и разночтений, с оригинальной печатью и подписью руководителя.

Во избежание фальсификации документов котировочная заявка, оформленная на двух и более листах, подается в прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается оригинальной печатью и подписью руководителя.

В котировочной заявке сумма стоимости товаров (работ, услуг) должна соответствовать итоговой цене товаров (работ, услуг), указанной как цифрами, так и прописью.

В случае если котировочная заявка подписана представителем участника размещения заказа, то, в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», полномочия представителя участника размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. В случае предоставления доверенности, она должна быть прошита в составе котировочной заявки.

13. Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок:

Рассмотрение заявок осуществляется котировочной комиссией 29 декабря 2010 года в 10 часов 00 минут Ставропольский край, Туркменский район, пос. Владимировка, ул. Ленина, № 000, администрация Владимировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края

Подведение итогов запроса котировок будет осуществляться 29 декабря 2010 года Ставропольский край, Туркменский район, пос. Владимировка, ул. Ленина, № 000, администрация Владимировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края

14.Сроки и условия оплаты: безналичный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ и предоставления счета (или акта устранения недостатков).

15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочные заявки, поданные после срока окончания подачи котировочных заявок, не рассматриваются и возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

Приложения:

1.  Техническое задание на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки пос. Владимировка и аула Маштак-Кулак Туркменского района Ставропольского края».

2.  Форма котировочной заявки.

3.  Проект муниципального контракта.

Глава Владимировского

сельсовета

Туркменского района

Ставропольского края

Приложение

к извещению

о проведении запроса котировок

Форма

Котировочная заявка

Кому: Администрация Владимировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что сведения о ____________________

(наименование организации)

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, и соглашаемся на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки пос. Владимировка и аула Маштак-Кулак Туркменского района Ставропольского края» в соответствии с указанными ниже ценами и условиями, изложенными в Вашем запросе котировок:

Итого:_____________________(___________________________________) руб.

Стоимость работ включает:___________________________________________

(сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах, указываются в соответствии с п. 9 извещения о проведении запроса котировок)

В случае нашей победы соглашаемся исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

______________________________________________________________/_____________________/ (должность) М. п. (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение

к извещению

о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение проектных работ для муниципальных нужд

пос. Владимировка «___» _______20___ года

Администрация Владимировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001г. и на основании протокола о рассмотрении котировочных заявок №___ от ________ 2010г. заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить по заданию Муниципального заказчика работы, указанные в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки пос. Владимировка и аула Маштак-Кулак Туркменского района Ставропольского края» в соответствии с Техническим заданием (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Состав разрешительных документов, исходных данных, сроки их предъявления Муниципальным заказчиком и сроки выполнения работ Исполнителем устанавливаются следующие:

а) передача исходных данных – в течение 20 дней со дня заключения контракта Муниципальный заказчик передает необходимые исходные данные для исполнения обязательств по контракту Исполнителем;

б) срок выполнения работ – до конца декабря 2010 г.;

в) начало работ – со дня подписания настоящего контракта и получения всех исходных данных и разрешительной документации.

г) состав работ определяется Техническим заданием (Приложения №1).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ по настоящему контракту составляет _____(_____________) рублей, без НДС, в действующих ценах.

2.2. Цена работ и цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия контракта.

2.3. Указанная в пункте 2.1. цена контракта включает в себя все издержки, в том числе транспортные расходы, расходы на уплату налогов и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего контракта.

2.4. Расчет по контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приема-сдачи работ и предоставления счета (или акта устранения недостатков).

2.5. Право владения, пользования и распоряжения результатами работ Исполнителя наступает у Муниципального заказчика со дня поступления денежных средств в счет оплаты результата работ Исполнителя на его расчетный счет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Исполнитель обязан:

3.1.1.  Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

3.1.2.  Передать Муниципальному заказчику предусмотренную настоящим контрактом документацию в соответствии с Техническим заданием.

3.1.3.  Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обязуется обеспечивать контроль над ходом выполненных работ.

3.1.4.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2.Исполнитель имеет право:

3.2.1. Организовать производство работ по своим планам и графикам, увязанным с начальными и конечными сроками выполнения работ.

3.3.Муниципальный заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.2. Обеспечить Исполнителю передачу исходных данных, необходимых для проведения работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.3.3. Принять работы по настоящему контракту в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи – приемки работ или направить мотивированный отказ от приемки работ.

3.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.Муниципальный заказчик имеет право:

3.4.1.  В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения контракта, при невыполнении Исполнителем обязанностей по настоящему контракту в любое время до сдачи результата работы Исполнителем, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Муниципального заказчика от исполнения контракта.

3.4.3. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

3.4.4. Совместно с Исполнителем при необходимости передать материалы результатов работы на согласование органам экспертизы и организациям, указанным в разрешительных документах.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Передача выполненной работы осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.2. Исполнитель обязан в письменной форме известить Муниципального заказчика о выполнении работ.

4.3. Завершенная работа сопровождается актом сдачи-приемки работ. Исполнитель обязан в сроки указанные в пункте 1.3. настоящего контракта направить в адрес Муниципального заказчика результаты работ и акт сдачи-приемки для подписания.

4.4. Муниципальный заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения работы обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или направить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем доработок и сроками их выполнения.

4.5. В случае не подписания Муниципальным заказчиком акта или не предоставления официального мотивированного отказа от приемки работ по пункту 4.3. контракта, работа по контракту считается выполненной, принятой и подлежит оплате.

4.6. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приёмки или акта устранения недостатков.

4.7. В случае задержки выполнения работ по настоящему контракту по вине Муниципального заказчика, обусловленной передачей недостоверных или неполных исходных данных или их изменением, а также задержкой их выдачи Исполнитель обязуется приложить все усилия для выполнения работ в согласованные сторонами сроки, а при невозможности такового исполнения новые сроки выполнения работ согласуются сторонами дополнительно.

4.8. В случае установления новых сроков выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта, по причине, указанной в п.4.7 контракта, Исполнитель обязан по требованию Муниципального заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе за дополнительную оплату, сумма которой устанавливается по соглашению сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Муниципальный заказчик несет ответственность за полноту и достоверность передаваемых Исполнителю исходных данных, необходимых для выполнения работ по контракту. В случае, когда Исполнитель обязан произвести необходимые исправления в выполненной работе, по причине предоставления Муниципальным заказчиком недостоверных или неполных исходных данных, Муниципальный заказчик обязан возместить реальные убытки Исполнителю в размере, не превышающем цену работ по настоящему контракту.

5.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости работ устранить недостатки, а также возместить реальные убытки, в размере, не превышающем цену работ по настоящему контракту. Исполнитель несет ответственность за недостатки в выполненной документации, связанные с исполнением законов и норм, действующих на момент подписания настоящего контракта. В случае изменения действующих норм законов и норм за время создания документации или отклонения от норм, подлежащего особому согласованию и вызванного официально оформленным требованием Заказчика, взаимная ответственность Муниципального заказчика и Исполнителя оформляется отдельным соглашением с распределением обязанностей, ответственности и расходов по договоренности Сторон.

5.3. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Муниципального заказчика, повлекшим невыполнение Муниципальным заказчиком собственных обязательств по настоящему контракту.

5.4. Стороны несут ответственность друг перед другом за просрочку выполнения обязательств по контракту в пределах реального ущерба, понесенного в результате такой просрочки.

5.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издания актов государственных органов.

Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.6. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается со дня подписания настоящего контракта до окончания выполнения работ.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами в порядке, как и контракт.

6.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, подлежат урегулированию между сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия - Арбитражным судом Ставропольского края.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. В случае, изменения у какой либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение . Техническое задание на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки пос. Владимировка и аула Маштак-Кулак Туркменского района Ставропольского края».

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

Глава Владимировского сельсовета

Туркменского района

_____________

Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки пос. Владимировка и аула Маштак-Кулак Туркменского района Ставропольского края»