Муниципальный контракт

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Шатура _____________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района», именуемое в дальнейшем "Заказчик", , действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем____ в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________, действующ___ на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Заказчик, как получатель средств бюджета, действуя в интересах: МДОУ №15, именуемое в дальнейшем «Получатель», на основании решения Совета депутатов Шатурского муниципального района от «22» декабря 2010г. № 3/14 и договора на финансовое обслуживание, обязуется принять и оплатить текстильные изделия (1 1720000), в количестве и ассортименте, указанных в Приложение , являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта (далее – Товар).

1.2.  Доставка производится Поставщиком с момента заключения муниципального контракта по 30 июня 2011 года.

1.3.  Настоящий Контракт составлен на основании _____________ № _____ от _______________ 2011 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на поставку продукции Заказчику;

б) консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального заказа на поставку Товара Заказчику;

в) обеспечивает оплату Товара, поставляемого для Заказчика, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

д) осуществляет контроль над исполнением настоящего Контракта постоянно.

2.2. Поставщик:

а) обязуется поставить Товар для муниципальных нужд Заказчика в срок и надлежащего качества на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта на поставку Товара для муниципальных нужд Заказчика;

в) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

г) вправе получать оплату за Товар, поставленный для Заказчика, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

е) одновременно с передачей товара обязан передать покупателю документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. При завершении поставки Товара и Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанной Поставщиком накладной Товара.

3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения накладной продукции обязан направить Поставщику один экземпляр подписанной Заказчиком накладной Товара или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Контракта Стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков Товара. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 дней со дня получения им накладной продукции. Поставщик обязан произвести устранить недостатки: допоставить недостающую часть Товара, заменить Товар ненадлежащего качества без дополнительной оплаты, возместить затраты Заказчика по устранению недостатков Товара.

4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ

4.1.  Стоимость продукции составляет ____________ рублей 00 копеек (________________________ рублей 00 копеек). Цена муниципального контракта указана с учетом доставки, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2.  Оплата Товара производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, на основании счета и счет - фактуры. Счета Поставщика оплачиваются платежными поручениями в течение действующего финансового года.

4.4. Расчеты за поставляемый Товар производятся между:

- Заказчиком (плательщиком) и Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки Товара.

5.2. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Поставщик, уплачивает Заказчику неустойку в размере 2 % от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.3. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

5.4. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.5. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет право требовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты за каждый день просрочки платежа. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.7. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Должностные лица органов местного самоуправления Шатурского муниципального района вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставок Товара для муниципальных нужд.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента заключения муниципального контракта и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств, в течение 2011 года.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по решению Арбитражного суда.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика, Поставщика, Шатурского финансового управления).

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_______________________ _________________

М. П. М. П.

юрист

Приложение

Текстильные изделия (11720000)

1. Требования к качеству

Товар должен быть новым (не бывший в употреблении и не восстановленный), принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами и техническим условиям, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов соответствия (сертификатов качества), обязательных для данного вида товара.

Критерии качества тканей: дизайн, состав волокон, вид нити, плотность, износостойкость, стойкость к истиранию, пилингуемость, цветоустойчивость (устойчивость покраски), воздухопроницаемость, огнеустойчовсть, дополнительная обработка (пропитка, покрытие), сминаемость, прочность, экологичность, стабильность в размерах (усадка, растяжение), наличие дополнительной основы (бэкинг), возможность чистки.

2. Требования к отгрузке

Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней путем отгрузки (передачи) товара Заказчику. Сдача-приемка товара по качеству и количеству осуществляется на территории Поставщика в присутствии представителей сторон. Приемка товара осуществляется представителем Заказчика, имеющего доверенность на получение товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Заказчик: Поставщик:

_____________ ________________________