ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по установке металлических дверей

г. Магнитогорск « » 2011г.

-4 г. Магнитогорска», . Н., действующего на основании Доверенности от 01.01.2001г. № 06-02\11, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны и _________________, в лице _____________________, действующего на основании _________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его из средств городского бюджета.

1.2. Настоящий договор заключен с целью обеспечения безопасности жителей домов, предотвращения доступа посторонних лиц в места общего пользования, с целью обеспечения благоприятных и комфортных условий проживания населения в жилых домах включенных в долгосрочную городскую целевую программу на годы, утвержденную Постановлением главы города от 01.01.2001г. , в соответствии с Постановлением администрации города от 01.01.2001г. «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», от 01.01.2001г. «О направлении денежных средств», и по результатам проведенного конкурса в соответствии с Протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ______________ от « »___________ 2011г.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: установка металлических дверей по адресам: ул. Панькова, д.1 (4 штуки); ул. Чайковского, дштук)

1.4. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам, требования определяет дефектная ведомость, проектно-сметная документация Заказчика, и график выполнения работ Подрядчика.

1.5. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами.

1.6. Срок выполнения работ: 23 декабря 2011 года.

1.7. Работы считаются выполненными после подписания актов приема-сдачи (форма-2) работ Сторонами по установленным действующим законодательством формам.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.Цена настоящего договора составляет __________________________(_______________________), с НДС, с транспортными расходами и прочими платежами.

2.2.Стоимость работ включает в себя изготовление металлических дверей из материала Подрядчика.

2.3.Указанная в пункте 2.1 цена определяется по проектно-сметной документации, актом сдачи-приемки (форма-2), но не более суммы указанной в пункте 2.1.

2.3. Расчет по договору производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 10 календарных дней после выставления счета-фактуры и поступления бюджетных денег на расчетный счет Заказчика. Основанием для оплаты является подписанный сторонами акт сдачи-приемки (форма-2).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Предоставить график выполнения работ по установке металлических дверей одновременно с передачей проектно-сметной документации.

3.1.2. Своими силами, материалами и средствами выполнить все работы в объеме, предусмотренном договором, и сдать работы Заказчику в установленный настоящим договором срок.

3.1.3. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно смете и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

3.1.4. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.5. При необходимости использования в ходе выполнения работ энергоносителей (воды, электроэнергии) до начала работ заключить с Заказчиком отдельный договор на предоставление коммунальных ресурсов и оплатить их.

3.1.6. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

3.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.1.8. В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке результатов работ недостатки в установленный Заказчиком срок.

3.1.9. На каждую металлическую дверь предоставить технический паспорт с отметкой о соответствии требованиям ГОСТ и ТУ, с отметкой продавца или изготовителя.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Определять способы ведения работ.

3.2.2. Досрочно завершить работы.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.3.1 Передать Подрядчику объект, подлежащий ремонту, в сроки, установленные календарным планом работ.

3.3.2. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ.

3.3.3.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3.4.Оказать подрядчику услуги, связанные с энергоснабжением за отдельную плату подрядчика.

3.4.Заказчик вправе:

3.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ.

3.4.2.  Давать указания подрядчику об устранении недостатков в виде предписаний.

3.4.3.  Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использования результата работ для целей, указанных в настоящем договоре.

3.4.4.  Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4. ПРИЕМ - СДАЧА РАБОТ

4.1 По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», акта приемки в эксплуатацию объекта законченного ремонтом, сертификаты качества, накладные и счета-фактуры на приобретение материалов, прочие документы по требованию Заказчика. Стоимость выполненных работ Подрядчиком определяется по формам №№ КС-2, КС-3 в базовых ценах с применением индексов изменения сметной стоимости согласно Постановлению ГК «Единый тарифный орган Челябинской области», действующих на дату утверждения проектно-сметной документации.

4.2 Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.4. После завершения работ (этапа работ) на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном виде.

4.5. В течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ) Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ.

4.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-сдачи работ.

5.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество.

5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП.

5.3. Срок гарантии нормальной эксплуатации установленного оборудования, устанавливается продолжительностью _______ , с даты установки двери на объекте. При этом датой установки считается, дата подписания акта сдачи-приемки результата работ, по установки двери на объекте.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

5.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

5.8. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

5.9. При обнаружении дефектов выполненных работ в течении гарантийного срока, а также в случае снижения или потери прочности, устойчивости, надежности оборудования или его части, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет, а также возместить причиненные Заказчику либо третьим лицам убытки. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

6.3. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон.

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

-4 г. Магнитогорска»

455019 г. Магнитогорск а

ИНН//

р/сч в Магнитогорском отделении № 000 Сбербанка России

Кор/сч

ПОДРЯДЧИК

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

_________________/ ______________ ____________________ /