ДОГОВОР №
на выполнение проектных работ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

трансгаз Ухта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________, действующего на основании доверенности № ________ от ___________________, с одной стороны и _______________________________, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили между собой согласно Протоколу заседания Котировочной комиссии трансгаз Ухта» № _____ от ____________ нижеследующий договор:

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем пароотвода на Объектах трансгаз Ухта»:

§  «ЛAБOPATOPHЫЙ KOPПУC Г. УXTA» (инв. № 000 ООО "Газпром трансгаз Ухта") – Капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в административно-бытовых помещениях 7, 8, 9 этажей здания ПЛК г. Ухта.

§  «ЛAБOPATOPHЫЙ KOPПУC Г. УXTA» (инв. № 000 ООО "Газпром трансгаз Ухта") – Капитальный ремонт системы кондиционирования воздуха в кроссовой САИТ и М в здании ПЛК, пр-кт Ленина 39/2 г. Ухта.

§  «ЛAБOPATOPHЫЙ KOPПУC Г. УXTA» (инв. № 000 ООО "Газпром трансгаз Ухта") – Капитальный ремонт системы кондиционирования воздуха в электрощитовой ПДС в 4-х этажной пристройке здания ПЛК, пр-кт Ленина 39/2 г. Ухта.

§  «Блок обслуживания» (инв. № 000 ООО "Газпром трансгаз Ухта") – Капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях офиса хозяйственного управления г. Ухта.

§  «ЗДАНИЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА» (инв. № 000 ООО "Газпром трансгаз Ухта") – Капитальный ремонт системы пароотвода от сушильных машин прачечной.

1.2.  Состав проектной документации, технические, экономические и другие требования к ней отражены в Технических заданиях (Приложения № 1-5 к настоящему договору).

1.3.  Содержание и сроки выполнения проектных работ определяются календарным планом (Приложение к настоящему договору).

1.4.  Договорные объемы работ определены Сводной сметой (Приложение к настоящему договору).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.  За выполненные проектные работы согласно настоящему договору Заказчик производит оплату Исполнителю в сумме _________________ руб., в том числе НДС______________ руб. в соответствии со Сводной сметой на ПИР (Приложение к настоящему договору).

2.2.  Сметы к договору составляются по действующим справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с применением инфляционного индекса, установленного компетентными органами РФ. Выполненные работы по инженерным изысканиям подтверждаются исполнительной сметой.

2.3.  Оплата по договору производится в соответствии с календарным планом работ на основании подписанного без замечаний акта сдачи-приемки работ (проектной документации) и счета-фактуры, в течение 30 дней со дня получения Заказчиком счёта-фактуры. Счет-фактура оформляется в сроки в соответствии со ст.168,169 НК РФ.

2.4.  Расчеты за выполненные работы могут осуществляться всеми видами расчетов по согласованию сторон.

3. Сроки выполнения работ по договору

3.1.  Начало работ - с даты заключения договора по итогам котировочных торгов.

3.2.  Окончание работ – « 31 » марта 2010г.

4.  Порядок сдачи и приемки работ

4.1.  Передача оформленной в установленном порядке документации по Объекту договора или за документацию в целом по объектам осуществляется сопроводительными документами (накладными) Исполнителя согласно пунктам выданных Технических заданий;

4.2.  По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течение 15 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работы направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3.  В случае обоснованного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик с участием уполномоченного представителя Исполнителя составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Предельный срок исправлений и доработок - 30 дней. При обнаружении Заказчиком отступлений проектно – сметной документации от соответствующего Технического задания или норм проектирования, по вине Исполнителя, последний безвозмездно выполняет корректировку документации в сроки по вышеуказанному протоколу.

4.4.  Исполнитель в течение 5-ти дней после получения подписанного Заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки работ предъявляет счет-фактуру по форме, соответствующей требованиям налогового законодательства (п.5,6 ст.169 НК РФ).

4.5.  В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе с согласия Заказчика досрочно предъявить выполненные работы, а Заказчик принять работы и оплатить в соответствии с условиями раздела 2 настоящего договора.

4.6.  Если в течение 45 дней после получения акта Заказчиком, подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ не поступил Исполнителю, то работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Исполнителем одностороннему акту сдачи-приемки работ, о чем дается соответствующее письменное уведомление Заказчику.

4.7.  В обязательном порядке сумма «командировочных расходов» включается в общую стоимость договора и предъявляется с актами сдачи-приемки работ. Предъявляются Исполнителем к оплате суточные в размере 250 рублей на основании подтверждающих документов фактического нахождения работников Исполнителя в командировке, наем жилья не более 700 рублей в сутки для гостиниц или общежитий, не принадлежащих трансгаз Ухта».

5. Обязательства сторон

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1.  Выполнить работы в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами, внутренними распорядительными документами Заказчика и техническими заданиями на проектирование и в установленные договором сроки, а также совместно с Заказчиком согласовать проектную документацию в контролирующих органах и получить заключение необходимых экспертиз.

5.1.2.  Незамедлительно информировать Заказчика и до получения указаний, приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения проектных работ в полном соответствии с Техническими заданиями на проектирование.

5.1.3.  Передать Заказчику готовую документацию в порядке определенном Техническими заданиями. Исполнитель не вправе передавать документацию и результаты работ по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.4.  Выполненная по настоящему Договору документация является собственностью Заказчика. Моментом перехода права собственности на созданную документацию считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1.  Принять и оплатить выполненные работы в порядке предусмотренном пунктами 2.1, 2.3 настоящего договора после завершения всех работ согласно п 4.1. договора.

5.2.2.  Возместить Исполнителю согласованные с Заказчиком дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. Изменения оформляются дополнением к Техническому заданию до момента выполнения этих работ.

5.2.3.  В случае прекращения работ по вине Заказчика (исключения объекта из плана, прекращение финансирования и т. д.) Заказчик возмещает фактические затраты, произведенные Исполнителем по данному договору на основании предоставленных Исполнителем документов, подтверждающих затраты, до момента когда Исполнитель узнал об отказе Заказчика, но не свыше части цены установленной договором по таким работам.

6.  Ответственность сторон

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.  Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются гл. 37 ГК РФ.

6.3.  Споры по заключению, изменению, расторжению и исполнению договора, рассматриваются сторонами путем переговоров, в случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

6.4.  В связи с обстоятельствами форс-мажора (обстоятельства непреодолимой силы ст.401 ГК РФ) если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и подтверждены сертификатом ТПП Исполнитель и Заказчик в равной мере освобождаются от ответственности.

6.5.  Стороны обязуются не разглашать и не публиковать сведений, касающихся хода и результатов работы по настоящему договору без согласия другой стороны. Если при исполнении своих обязательств по договору, сторона получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе способных к правовой охране, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (статья 139 ГК РФ), то Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией осуществляется на основании Соглашения о конфиденциальности, подписываемого Сторонами.

6.6.  Сторона, допустившая нарушение сроков исполнения работ (передачи результатов), сроков оплаты за выполненные работы уплачивает другой Стороне проценты в размере 1/360 учетной ставки ЦБ РФ от стоимости неисполненного (несвоевременно) исполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

6.7.  Санкции за нарушение договорных обязательств, а так же суммы возмещения убытков (ущерба) подлежат выплате только на основании вступившего в силу решения суда либо письменного признания долга виновной стороной.

6.8.  В случае образования задолженности Заказчика перед Исполнителем последний обязуется не переуступать права требования исполнения всех обязательств по настоящему договору третьим лицам без согласия Заказчика. В случае нарушения настоящего соглашения об уступке является недействительным и не влечет никаких правовых последствий.

7.  Особые условия

7.1.  В случае внесения Заказчиком изменений в технические решения и исходные данные, выдачи дополнительных технических условий в процессе выполнения договора Заказчик согласовывает с Исполнителем перенос сроков выдачи документации, оплату дополнительных работ путем подписания дополнительного соглашения.

7.2.  Привлечение субподрядных проектных (Изыскательских) организаций Исполнителем осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком с предоставлением информационной карты на субподрядчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия или упущения субподрядной организации, как за свои собственные.

7.3.  После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

7.4.  Исполнитель несет ответственность за соблюдение законодательства РФ своим персоналом при выполнении работ на объектах Заказчика об охране труда и промышленной безопасности, требований правил, норм и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, в т. ч. за соблюдение безопасных условий, охрану труда своих работников. Допуск Исполнителя на объекты Заказчика осуществляется согласно СТО 60.30.09 «Порядок допуска и организации безопасного производства работ сторонних (специализированных) организаций на объектах трансгаз Ухта».

7.5.  Заказчик передаёт исполнение обязательств по настоящему договору своему филиалу по месту нахождения оборудования, о чем Исполнитель извещается в письменной форме (заказным письмом) по его местонахождению, указанному в учредительных документах.

7.6.  Стороны вправе предусмотреть при заключении договора (при необходимости) затраты на согласование проектной документации в контролирующих органах, отвод земель, проведение экспертиз в необходимых объемах.

7.7.  Исполнитель в случае необходимости при обращении Заказчика, независимо от окончания срока договора производит согласования изменений в проектной документации, если они не влекут за собой необходимость выполнения ее корректировки. В противном случае, корректировка ПСД осуществляется по дополнительному соглашению к договору.

8.  Изменение и расторжение договора

8.1.  Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

8.2.  Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе при наступлении одного из фактов:

-  задержки начала выполнения работ более чем на 30 дней по вине Исполнителя;

-  превышения Исполнителем сроков выполнения работ, более чем на 60 дней;

-  при не обеспечении качества проектной документации согласно требованиям

Законодательства РФ и настоящему договору,

либо по решению суда в порядке, предусмотренном ГК РФ.

8.3.  Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке при наступлении одного из фактов:

-  при остановке Заказчиком проектных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя на срок, превышающий 90 дней;

-  при уменьшении стоимости проектных работ более чем на 1/3 в связи с внесением Заказчиком изменений в Техническое задание;

-  необоснованного отказа Заказчика в оплате выполненной работы, либо по решению суда в порядке, предусмотренном ГК РФ.

8.4.  Письменное уведомление о расторжении договора направляется другой стороне за 14 дней до намеченной даты расторжения с заказным письмом с уведомлением.

9.  Заключительные положения

9.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Срок действия договора устанавливается с даты подписания сторонами договора по итогам котировочных торгов до полной оплаты по договору.

9.2.  Ответственным лицом за исполнение настоящего договора: со стороны Заказчика является ______________________, раб. тел. ________ со стороны Исполнителя является _________________________, раб. тел. _______.

9.3.  К настоящему договору прилагаются:

1.  Технические задания на проектирование (приложение № 1-5).

2.  Календарный план работ (приложение № 6).

3.  Сводная смета (приложение № 7)

Все перечисленные приложения являются неотъемлемой частью договора.

10. Реквизиты сторон

Приложение № ____

К договору №__________ от_________

КАЛЕНДАРНЫЙ План РАБОТ

Приложение № _____

К договору №__________ от_________

Сводная смета

Наименование работ (объекта) и стадия проектирования:

Разработка проектной и рабочей документации по капитальному ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем пароотвода на Объектах трансгаз Ухта»: