Государственный контракт на выполнение дорожных работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги

ВЗАМЕН РАЗОСЛАННОГО

Приложение 3

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Государственный контракт

на выполнение дорожных работ

по строительству (реконструкции) автомобильной дороги

№________

Наименование объекта строительства (реконструкции):_________________________

Местонахождение объекта строительства (реконструкции): _____________

«_»______20__г. г. ___________

Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между ________________________ (____________), именуемым в дальнейшем "Заказчик", _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О., документ, подтверждающий полномочия)

действующего на основании __________________________________ , с другой стороны,

(устав / положение)

по результатам конкурса, Протокол от «___» _______ 20__г.. №______

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству (реконструкции) автомобильной дороги __________________ (далее - Объект) в качестве генерального Подрядчика в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Федерального дорожного агентства от ____ г. № (далее - Проект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству (реконструкции) Объекта, указанного в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.

1.3. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный в эксплуатацию, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с конкурсной документацией.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ (Перечень может быть дополнен).

1.7. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по
настоящему контракту предоставляет

(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная

банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере __.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Государственным контрактом представляет директор ______________, действующий на основании Устава, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное

участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат представителей, выполняющих технический надзор (контроль за строительством (реконструкцией)) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Государственному контракту представляет ___________________________________________________

(должность, Ф. И.О., документ, подтверждающий полномочия)

2.3. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемый Подрядчиком на субподряд не должен превышать 50 % от стоимости настоящего Контракта.

Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

2.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, которые постоянно находятся на Объекте.

2.5. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством (реконструкцией) Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________________, в том числе НДС____________________.

Контрактная цена на период действия Государственного контракта устанавливается на основании результатов конкурса, является твердой и не подлежит изменению.

Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3.2. Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет:

- 200_ г. - _____тыс. руб, в ценах 200_г., с учетом НДС;

- 200_ г. - _____тыс. руб, в ценах 200_г., с учетом НДС;

- 200_ г. - _____тыс. руб, в ценах 200_г., с учетом НДС;

(лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

4.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится поэтапно в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств федерального бюджета на основании актов выполненных работ.

4.3. Заказчик производит авансирование Подрядчику части стоимости подрядных работ в размере ____% от суммы лимита бюджетных обязательств текущего финансового года.

4.4. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией в соответствии с проектно-сметной документацией. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в запросе на получение этих платежей, направляемом Подрядчиком Заказчику.

4.5. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

4.6. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.

4.7. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие расценки, установленные в конкурсном предложении Подрядчика, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также иных удержаний, которые могут быть произведены заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.8. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 20 дней с момента подписания акта выполненных работ и Справки о выполненных работах по форме КС-3.
Окончательный расчет производится в месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию.

4.9. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение к Контракту).

Начало выполнения «__» _____________ 20___г.

Окончание работ «___» ____________ 20___г.

5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные календарным графиком выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства (реконструкции).

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать рабочую документацию, необходимые для строительства (реконструкции) сооружения и его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

6.2. Подрядчик обязан представить рабочую документацию и проекты производства работ не позднее, чем за 20 дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику.

6.3. При рассмотрении и утверждении рабочей документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией.

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

6.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение к Контракту)

7.& ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Передать Подрядчику по акту (на период строительства (реконструкции) Объекта) строительную площадку (Приложение к контракту), пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

7.2. Передать Подрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, согласно приложенному к настоящему Контракту графику передачи проектно-сметной документации (Приложение к Контракту).

7.3. Организовать технический надзор строительный контроль (контроль за строительством (реконструкцией)), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.5. Заказчик, в целях осуществления технического надзора (контроля за строительством (реконструкцией)) вправе заключать договоры на услуги по техническому надзору (контролю за строительством (реконструкцией)) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

7.6. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства (реконструкции);

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по Объекту;

7.7 Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

7.8 Заказчик в случае выявления дефектов на объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.9. При осуществлении технического надзора (контроля за строительством (реконструкцией)) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.& ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

8.1. Выполнить все работы по строительству (реконструкции) Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству (реконструкции) в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение к Контракту), условиями настоящего Контракта и приложений к нему.

8.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.7 настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта.

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора & за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

8.4. Обеспечить в ходе строительства (реконструкции) выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение к Контракту).

8.5. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

8.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства (реконструкции) до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

8.7. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

8.8. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений.

8.9. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.10. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора .

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 01.01.2001 № ИС-478-р, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

8.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

8.12. Согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД России порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

8.13. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

-& непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

-& возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.15. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение к Контракту).

8.16. Представлять на согласование Заказчику все субподрядные организации с обязательным представлением лицензий на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.17. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

8.18. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

8.19. Передать по окончании строительства (реконструкции) Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства (реконструкции) и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.

8.20. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

8.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8.22. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

8.23. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве (реконструкции), ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства (реконструкции).

8.24. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.3 контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 10 и 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение к настоящему Контракту).

9.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

9.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.4. Приемка законченного строительством (реконструкцией) Объекта в эксплуатацию осуществляется Государственной приемочной комиссией, создаваемой Росавтодором или, по его поручению, Заказчиком.

9.5. За 45 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

9.6. Подрядчик передает Заказчику за 30 дней до начала приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту – Приложение ), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.7. До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению Государственной приёмочной комиссии.

9.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:

наименование конструктивного элемента ___ мес. (лет);

наименование конструктивного элемента ___ мес. (лет);

наименование конструктивного элемента ___ мес. (лет);

наименование конструктивного элемента ___ мес. (лет);

………………………………………………

наименование конструктивного элемента ___ мес. (лет);

с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, с учетом положения п.9.5 Контракта. (Конкретные сроки указываются в соответствии с конкурсным предложением победителя).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение к Контракту), в составе Акта приемки объекта в эксплуатацию.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов – представителей ФГУ «Росдортехнология», все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

10.5. В случае реорганизации или ликвидации ФГУ «Росдортехнология» к участию в составлении акта фиксирующего выявленные на объекте строительства (реконструкции) дефекты, а также причины их вызвавшие, привлекаются специалисты - эксперты иной организации подведомственной Федеральному дорожному агентству и являющейся правопреемником ФГУ «Росдортехнология».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

11.3. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

11.4. Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10& 000 рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение подрядчиком срока окончания работ по объекту строительства (реконструкции) 5 % от контрактной цены за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ по объекту строительства (реконструкции) 5 % от стоимости этапа работ за каждые 30 дней просрочки исполнения работ по объекту;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные заказчиком, подрядчик уплачивает заказчику 5000 руб.;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте строительства (реконструкции) и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 30& 000 руб. за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства (реконструкции).

При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на объекте строительства в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту (банковской гарантии, полиса страхования ответственности, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство (реконструкцию) Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение к Контракту).

12.2. Все поставляемые для строительства (реконструкции) материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

12.3.& Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

12.4.& Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

12.5. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.& СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

13.1.& Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги.

13.2.& Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

13.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством (реконструкцией) Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.4. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства (реконструкции).

13.5. На весь период строительства (реконструкции) до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства (реконструкции) Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

13.6.& До завершения строительства (реконструкции) Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение к Контракту).

13.7. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.8. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для строительства (реконструкции), являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам, согласованным Заказчиком, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику вырученные средства.

13.9. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1. Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов (Приложение к Контракту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме (Приложение к Контракту).

14.4. К каждому акту приемки скрытых работ (Приложение к Контракту) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

14.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1.& До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.2.& Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

15.3.& После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.2.& Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству (реконструкции) был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства (реконструкции) и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

17.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

18.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

19.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

19.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

19.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

19.6. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

19.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.8. Срок действия Государственного контракта: Начало «___» ________ 2009 г.

Окончание – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

19.9. Государственный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Подрядчика _________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

Подрядчика _________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в _ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика От Подрядчика

М. П. М. П.